Дополнительное соглашение

прошу оценить договор и указать на подводные камни(вопрос в смене назначения статуса земли под гаражом) 1.Предмет Договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется подготовить схему расположения границ земельного участка под гаражом с кадастровым номером (ГСК «Форум» гараж с подвалом № _____) 1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется подготовить межевой план по формированию земельного участка под гаражом с кадастровым номером (ГСК «Форум» гараж с подвалом № _____) 2.Права н обязанности сторон 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Приступить к выполнению договора с момента согласования сторонами всех условий договора, его подписания договора. 2.1.2. Выполнить в течение 6 месяцев работы: - подготовка и подача в Росреестр заявления о смене назначения объекта (с нежилого помещения на нежилое здание); - подготовка схемы расположения земельного участка под зданием и подача ее в органы местного самоуправления. - подготовка межевого плана в формате XML; - Подача межевого плана в Росреестр (гос. пошлину за регистрацию права заказчик оплачивает дополнительно); 2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1. Передать Подрядчику перечень исходной документации на гараж 2.2.2. Передать Подрядчику Нотариальную доверенность, на право обращаться в Росреестр за сменой назначения объекта, постановки на государственный кадастровый учет здания и земельного участка под ним, а так же с заявлением о государственной регистрации права. На право обращаться во все органы власти с заявлениями и запросами с целью оформления земельного участка под гаражом. 2.2.3. Оплатить Подрядчику стоимость работ в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора. 2.2. Заказчик вправе приостановить действие настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика в срок не позднее 5 дней до момента предполагаемого расторжения, или расторгнуть его по соглашению с Подрядчиком. При этом Заказчик обязан оплатить стоимость фактически выполненных работ, а Подрядчик обязан передать в собственность Заказчика результаты выполненных работ. З. Цена Договора и порядок расчетов 3.1. Цена настоящего Договора согласована Сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору) и составляет 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей. Налогом на добавленную стоимость не облагается на основании гл.26.2. Налогового кодекса Российской Федерации. Цена Договора включает стоимость всех Работ, затрат, расходов по обязательствам и обязанностям Подрядчика, предусмотренных настоящим Договором. Цена Договора является твердой и изменению не подлежит. Для всех изменений договора составляется дополнительное соглашение. 3.2. Заказчик обязуется в день передачи Подрядчику Нотариальной доверенности оплатить 10000.00 (десять тысяч) рублей. 3.3. Заказчик обязуется в течении 5 дней с даты получения распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка оплатить подрядчику 5000.00(пять тысяч) рублей. 3.4. Заказчик обязуется оплатить окончательный платеж в размере 5000.00(пять тысяч) рублей в день передачи Подрядчиком документов на земельный участок под гаражом Срок действия Договора и сроки выполнения работ 4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его и приложения №1 договаривающимися Сторонами, а также после предоставления заказчиком материалов указанных в п.2.2. и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 4.2. Стороны согласовали следующие сроки выполнения работ: 6 месяца со дня предоставления Заказчиком необходимой исходной документации на гараж; 5.Порядок сдачи и приемки работ 5.1. В течение 2 (двух) календарных дней с даты передачи заказчику документов на земельный участок под гаражом, Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах, подписанных со стороны Подрядчика 5.2. Заказчик обязуется принять работу в течение 1 (одного) дня со дня получения акта сдачи- приемки работ, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ. 5.3. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. 5.4. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о её приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716 и 717 ГК РФ. 6. Ответственность Сторон 6.1. По требованию Заказчика, в случаях и в порядке, определенными настоящим Договором и действующим законодательством РФ, Подрядчик обязан за свой счет и собственными силами устранять недостатки, замечания Заказчика, допущенные Подрядчиком во время исполнения обязательств по настоящему Договору. 6.2.В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает ("Форс- мажор"), Стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации. 6.3. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы, если до этого Стороны не придут к взаимному соглашению. 7. Расторжение Договора 7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 7.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем одностороннего отказа от его исполнения в случае существенного нарушения Договора Подрядчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь) письменно известив об этом Подрядчика: нарушения сроков (начала, окончания, промежуточных) выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором; истечения, приостановки или лишения Подрядчика свидетельства о допуске к работам или иных, разрешительных документов, предоставляющих право на выполнение Работ; Субподрядчик нарушил иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 7.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях: - если Заказчик не произведет оплату Работ согласно п.3.2 Договора в течение 5 календарных дней с даты подписания Договора. - если Заказчик не предоставит исходных данных, необходимых для исполнения настоящего Договора, в течение 5 календарных дней с даты подписания Договора; - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 7.4. При расторжении Договора по любому основанию, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически произведенный объем Работ, выполненный до принятия решения о расторжении Договора, который определяется совместно Сторонами в соглашении о расторжении Договора, а Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора перечислит Заказчику все полученные, но не подкрепленные выполненными Работами платежи. 7.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения, с указанием причин расторжения Договора, предполагаемой даты расторжения, предполагаемого распределения затрат Сторон, порядка урегулирования взаимных претензий и проведения взаиморасчетов по Договору. 7.6. Уведомление должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении, с курьером, службой экспресс-доставки, телеграммой по адресу противоположной Стороны, указанному в настоящем Договоре, либо передано полномочному представителю противоположной Стороны под роспись. 8. Прочие условия 8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и подписания всех приложений Сторонами и действует до выполнения обязательств по Договору каждой из Сторон в полном объеме. 8.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей им известной в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, не разглашать информацию какой-либо третьей Стороне, иначе как по письменному согласию другой Стороны, кроме случаев запроса информации уполномоченными организациями. 8.3. Вся официальная переписка между Сторонами осуществляется путем вручения соответствующих писем уполномоченным представителям Сторон или посредством почтовой связи (заказными письмами с уведомлениями о вручении). 8.4. Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон. 8.5. В случае если какие-либо положения настоящего Договора будут признаны судом или иными компетентными органами не действительными или не имеющими силу, это не затронет других положений Договора. 8.6. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему утрачивают силу. 8.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть исполнены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 8.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Добрый День ! Училась в Казанском медицинском колледже по договору о целевом обучении с 2016-2020 год. был заключен 4-х сторонний договор, медицинская организация которая была указана в договоре, отказала в трудоустройстве на работу, в связи тем что нет вакантных мест. Было заключено дополнительное соглашение (во влажении) с другой организацией, которая в свою очередь тоже отказала в трудоустройстве в связи отсутствия вакантных мест, но никакого дополнительное соглашение не составляли с другой организацией и никакого отказа на официальном листе не получали. После чего самостоятельно устроилась в ГАУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница" не составляя никакого доп соглашения. проработала там с 05.08.2020 по 22.12.2020 и уволилась в связи с переездом в г. Москву, к своему Гражданскому мужу работающему в Москве (брак не зарегистрирован). Устроилась 05.02.2021 г. в ГКБ имени А. К. Ерамишанцева в г.Москве и работаю по настоящее время. 10.11.21 г. пришло письмо (во вложение) по старой прописке в Республике Татарстан, что в связи с тем что вы не выполнили свои обязательства по договору вам необходимо оплатить в течении 30 дней колледжу за обучение 218 991 рублей. Так как две организации отказали в трудоустройстве , устроилась в другую больницу на время, после переехала в Москву. Может как то можно сделать соглашение с данной больницей в которой работаю сейчас, однако училась в Республике Татарстан, а сейчас живу в Москве, а это РФ . Что делать в этом случае? Как можно обойтись без оплаты? Подскажите пожалуйста!

организация заключила прямой договор с поставщиком по водоснабжению.действие договора с 11.01.21 по 31.12.2021г. Сумма 11800 руб. По факту на конец года сумма договора выходит меньше : 8900 руб. Что сделать, чтобы урегулировать ситуацию? Составлять дополнительное соглашение с корректировкой цены договора или дополнительное соглашение по расторжению договора по согласию сторон 31.12.2021г.

Здравствуйте, в апреле этого году заключил договор участия в долевом строительстве с застройщиком (покупка квартиры в многоквартирном жилом доме). 3 экземпляра, зарегистрированный ДДУ, Банк, экскроу счет все эти этапы я прошел. Месяц назад на почтовый ящик я получаю файл пдф от застройщика : В связи с допущением технической ошибки при заключении договора N*... участия в долевом строительстве и тд и тп. а именно : неверного указания подьезда и номера квартиры, необходимо заключить дополнительное соглашение о внесении изменений в вышеуказанный договор. На основании вышеизложенного, направляем вам для ознакомления проект дополниоельного соглашение к договору N*... участия в долевом строительстве. Приложения - 1) проект Дополнительное соглашение Прилежоние - 2) План расположения Обьекта долевого строительства Само дополнительное соглашение включает в себя не только изменения подъезда, но еще около 10 пунктов которые не относятся к ошибке. Подскажите, нужно ли подписывать дополнительное соглашение? Застройщик на рынке зарекомендовал себя хорошо.

Вопрос касаемо внешнеэкономических контрактов. С 2020 года ввели Инкотермс 2020 (Incoterms 2020). Как правильно прописать новый Инкотермс в договоре на 2021 год. Форма поставки не изменилась. Работаем на прежних условиях. 2.ЦЕНА И ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА Цены на поставляемые товары по данному Контракту установлены в долларах США на условиях FOB //Шанхай/Нимбо и т.д// (ИНКОТЕРМС-2010). Цена Продукции фиксируется Сторонами в Спецификациях к Контракту, и не подлежит изменению в одностороннем порядке. В случае изменения цены на Продукцию Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Контракту, которое будет являться его неотъемлемой частью с момента подписания.

Нужно ли дополнительное соглашение о сдаче в субаренду к основному договору аренды? Ситуация: 48 пайщиков земельного участка сдали в аренду данный земельный участок Ивану по договору аренды. В договоре аренды о субаренде ни слова, нет как согласия, так и нет запрета. Теперь Иван хочет сдать земельный участок в субаренду Васе. Согласие пайщиков на сдачу в субаренду получено, необходимо ли дополнительное соглашение к договору аренды о возможности сдачи земельного участка в субаренду? Субарендатор Вася боится, что без доп. соглашения к основному договору аренды земельного участка, договор субаренды может быть расторгнут.

Добрый день. На время трудоустройствами в компанию был составлен трудовой договор и дополнительное соглашение к нему. Согласно доп соглашению оплата начисляется согласно окладу 26 557 в час . По факту оплата происходит по меньшему окладу

04.10.2021 я приобрел новую машину ладу гранту в автосалоне виконт. Через три недели я решил проверить работоспособность системы эро глонасс, но был удивлен тем, что он не работает. Позвонив в автосалон мне сказали, что моя машина из первой партии когда машины начали выпускать без глонасс, типо не хватает микросхем. Мне сказали приехать, подписать дополнительное соглашение, если я не подпишу, то в будущем я буду устанавливать глонасс за свой счет. Они сказали мне что они сами не знали о том что автомобиль без глонасс. В итоге я купил автомобиль, о том что там нет глонасс мне никто и ничего не сказал. В ЭПТС никакой отметки нет. Насколько я помню я подписывал бумажки что проверил автомобиль на комплектность. Теперь вопрос можно ли привлечь к административной или уголовной ответственности должностных лиц Лада или дилера?

Добрый день! Хотела бы получить консультацию по налогообложению: работаю на российскую компанию дистанционно, проживая в другой стране. К трудовому договору со мной заключено дополнительное соглашение о дистанционной работе, в нем не указано место работы. Работодатель платит 13% с заработной платы в качестве моего налогового агента. Проживаю заграницей с февраля , в июле прошло 182 дня постоянного пребывания заграницей (то есть я уже нерезидент РФ). Подскажите, как быть с уплатой налога в данном случае? Понимаю, что если бы в доп соглашении к тд было указано место работы, то налог я бы платила сама, как быть в моей ситуации, не могу разобраться - могу ли я доплатить в РФ 17% (чтобы в сумме оплата была 30%)? Или нужно платить по месту пребывания?

Добрый день. Я, как ген дир, подписал данный договор с другой фирмой(в приложении). Сейчас встал вопрос не касающийся конкретно данного договора - о перемещении торгового оборудования. Фирма, с которой я подписал эти бумаги хочет на время (месяц-два) поставить своё оборудование взамен моего, да и на выделенной мне площади. Я хочу подписать с ними дополнительное соглашение, в котором будет прописано, что через 2 месяца по моему требованию фирма уберёт своё оборудование, но их юрист против. Говорит, этот агентский договор не предполагает подписания ещё каких-либо бумаг и нельзя даже подписать просто как физ лица. Прошу изучить договор и сказать, можно ли подписать интересующую меня бумагу?

В 2018 году был заключён целевой договор с организацией (одна из крупнейших компаний страны). Идёт уже четвёртый год моего обучения, организация решила, что именно сейчас они хотят ввести дополнительное соглашение, в котором увеличивается срок отработки в организации с 3 лет (указано изначально) до 5 лет. Меня, соответственно, такой расклад не устраивает, потому что изначально я была готова только на 3 года, на этот срок и подписывала. Имею ли я право не подписывать это дополнительное соглашение к договору о увеличении срока отработки и чем это черевато? Имеет ли право организация в таком случае расторгнуть со мной договор и требовать возмещение средств за моё обучение? Ещё одним нюансом является то, что я до сих пор на руках не имею своего экземпляра договора, так как мне его никто не выдал.

Продление срока действия контракта является ли нарушением 44-фз? Был заключен контракт в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Контрагент нарушает срок выполнения работ. Указанный в контракте срок его действия на сегодняшний день истекает. Мы пользуемся для осуществления оплаты программным продуктом, который по истечении срока действия контракта автоматически не даст осуществить платеж после того, как контрагент выполнит (с нарушением сроков, с оплатой штрафных санкций) работы. Можно ли в такой ситуации увеличить срок действия контракта (т.к. срок действия не является существенным условием контракта), заключив дополнительное соглашение?

Конкурсный управляющий подписал дополнительное соглашение о продлении срока хранения имущества у хранителя, срок действия закончился 2 года назад, Поклажедатель ликвидирован как банкрот, имущество до сих находится у хранителя. Что с ним делать и куда обращаться?