Хранение

Рассматривается покупка машиноместа в ПГСК (потребительский гаражно-строительный кооператив). Машиноместо находится в нежилом многоуровневом здании, отведенное под хранение автотранспорта. Прошу разъяснить в отношении чего устанавливается собственность на данную недвижимость и устанавливается ли факт собственности в отношении члена кооператива (владельца места), каким образом и какими документами может определяться? Если владелец является собственником (имеется свидетельство о собственности или имеется запись в росреестре о собственности на объект недвижимости), то ситуация с покупкой и дальнейшим распоряжением такого вида недвижимости для меня однозначна и понятна. Другими словами может ли продаваться договор на аренду, где фактически, владелец машиноместа не является собственником недвижимости в ПГСК и какие нюансы покупки и владения данным машиноместом?

С Компанией подрядчик был заключен договор на ремонт оборудования, по 223 ФЗ. Оборудование для ремонта было получено позднее даты начала работ, в большей части – за 2 дня до окончания срока их выполнения, что свидетельствует о наличии объективных причин невозможности выполнения работ в указанный в договоре срок. В календарном плане указан срок с 01.10.22 по 30.10.22 и 30.11.22г. Однако договор был заключен только 05.10.22г. что уже позже даты календарного плана выполнения работ от 01.10.22г., продукция забрана 06.10.22 транспортной компанией от Заказчика и доставлена до места Подрядчика в конце октября 2022г. После проведения разборочных работ полученного оборудования выявлены различные скрытые повреждения требуется дополнительные виды работ, без которых оборудование не может работать, не предусмотренные в рамках заключенного договора. В адрес ответчика было направлено письмо уведомление о необходимости заключения дополнительного соглашения о согласовании суммы не учтенных работ и сроков выполнения. Заказчик не проявил заинтересованности в ремонте своего оборудования, писал только угрозы, разговаривал с давлением. На все наши письма, направлял нам претензии, угрозы. В соответствии со статьями 718, 719 ГК РФ неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда (просрочка кредитора) влечет возникновение права подрядчика не приступать к работе, а начатую работу приостановить в том числе при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 ГК РФ). Согласно положениям статей 405, 406 ГК РФ должник не считается просрочившим при наличии просрочки кредитора, а напротив, вправе требовать возмещения убытков, вызванных просрочкой кредитора. При неисполнении заказчиком обязанности содействия подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы. В последствии заказчику было направлено Уведомление о приостановлении выполнения работ в соответствии ст. 718, 719 ГК РФ. Просили заказчикам в срок в течение 10 дней сообщить о своих намерениях по данному договору. Заказчик не чего не сделал, только угрозы писал, насчитывал пени штрафы, когда работы был приостановлены. Спустя 10 дней. Заказчику было направлено уведомление об отказе от исполнения договора в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 450.1 ГК РФ.(односторонний отказ был предусмотрен договором что каждая сторона может отказаться до 30 дней до его окончания, срок до окончания был 2,5 месяца). Была выставлена сумма для оплаты за произведенные услуги оказанные до момента приостановления работ. Просили оплатить оказанные услуги, и забрать свое оборудование. Заказчик не чего не оплатил, оборудование свое не вывез. С 2023г. ему было направлено уведомление о начале платного хранения. Все документы регулярно направлялись, в ИФНС были проведены. Спустя еще два месяца была направлена досудебная претензия, а позже был подан иск в суд. В суде мы предъявили требования, на сумму по факту оказанных работ на момент приостановления работ, а также затраты по охране и хранения оборудования, после расторжения договора и направления уведомления о хранении, на основании прайс-листа компании подрядчика. Заказчик в суде стал орать что ему бесплатно должны вернуть оборудование, и платить он не чего не обязан. Так как по условию договора платить он должен только за полностью готовое рабочие изделие. Хранение оплачивать отказывается, и кричит что это нас нужно обязать платить и пени, и штрафы. Адрес, который был указан в договоре по ремонту оборудования, с 2023г. не существует по решению Администрации города производственная база была снесена, для строительства комплекса жилых домов, о чем заказчик был извещен, мы настоятельно просили решить вопрос до конца года 2022 до сноса объекта. Заказчик нас прямо, отправил куда подальше, и сказал, что это наши проблемы, мы как миленькие ему все вернее, бесплатно и за наш счет. Судебный процесс Заказчик затягивает, 3 раза нас направляли к медиаторам, мы со своей стороны направляли очень выгодное для заказчика предложение, однако он отказался. На последнем заседании им были предоставлены инвентарные карточки основных средств, и орали что им мы заплатим 5 мил. Руб. за оборудование. Однако изучив данные документы, выяснилось, что оборудование не имеет балансовой стоимости совсем =0. Часть оборудования 1984 года выпуска и ликвидировано еще давно за 3400 руб. Другая часть оборудования, тоже отражено что за все годы не текущий не кап. ремонт не проводился. Относится к группе по списанию Амортизации №2 что составляет полное списание 2-3 лет. Все оборудование более 10 лет. Судья подводит нас к тому чтобы мы убрали услуги охрану и хранения оборудования, и уточнились. А мы не понимаем почему мы должны что-то дарить. У них оборудование было сломанное старое, не имеющие материальное ценности. Мы вложили в него деньги, услуги, материалы, которые нам не оплатили, и не платят уже год. После последнего заседания возникли мысли. А можем мы удержать данное оборудование в счет понесенных затрат, услуг, материалов. Невозвращения материалов не могут являться основаниям для отказа в оплате работ, и понесенных затрат, услуг, поскольку в силу статьи 712 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание, в соответствии со статьями 359 и 360 настоящего Кодекса, результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм. В соответствии судебной практике. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2021 N 15АП-1589/2021 по делу N А32-9295/2020. Нужен профессиональный взгляд других юристов, может кто-то в подобной ситуации был, имеется практика. Как нам лучше действовать в данной ситуации. Продолжать дальше требовать возмещение всех затрат, или лучше удержать это оборудование, разобрать его на комплектующие и продать частично затраты покроим свои. Просим откликнуться, с советом, как лучше поступить.

Оставил компьютер у бывшей девушки на хранение, недавно узнал что она его продола И не хочет возвращать за него деньги Пытался с ней поговорить решить всё мирным путём Она говорит то что он по закону принадлежит ей, хотя собирал я его за свои деньги почти все чеки есть в электронном виде Могу ли я подать на неё в суд или написать заявление?

Здравствуйте, такое дело, судят по статье 6.9 и 6.8,было с собой 4г масловидной марихунны, но почему-то будет два суда, первый за употребление, второй за хранение, может ли такое быть, чтобы по одному делу было два суда? И может ли быть за это шраф или будут более тяжелые меры.

Добрый день , приобрел наушники на маркетплейсе , товар оказался с заводским браком , отнес в авторизированный сервисный центр , там сказали , что товар не подлежит ремонту , поэтому остается в сервисе и отправится производителю , такая политика конкретно у компании realme , дали акт в котором написано , что товар с браком и оставлен на ответственное хранение , написал в поддержку маркетплейса , прикрепил акт , продавец ответил , что якобы в этом акте недостаточно юридической информации по сервисному центру и не указанно , что наушники оставлены на хранение и отправятся производителю . Собственно вопрос - в праве ли продавец требовать какие-то еще печати и документы или просто обязан вернуть деньги. Прикрепил акт и переписку с продавцом.

Иванов предъявил иск к гостинице «Москва» о взыскании стоимости вещей, которые были похищены у него во время проживания в гостинице. Кража была совершена из номера, в котором жил Иванов и другие граждане (4-местный номер). Представитель гостиницы иск не принял, ссылаясь на распоряжение администрации, согласно которому гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. Иванов с правилами был ознакомлен.

Здравствуйте, у меня долги по кредитам большие, есть в имуществе машина пристав сегодня пришел составил акт описи на машину под ответственное хранение оставил мне, что мне предпринять чтоб не лишиться машины, долг сразу весь отдать нет возможности

мне сегодня позвонили из россгвардии и сказали о добровольном сдатии оружия возможно ли изьятие оружия и право на хранение ношение оружия за административное правонарушение 20.21 . до этого к административной ответсвености не привлекался.

Имею погашенную судимость по ст.290 ч.3. Условно, со штрафом. В текущий месяц загорелся идеей получить гладкоствольное оружие для охоты и встал вопрос, в связи с многочисленными изменениями ФЗ «Об оружии»: могу ли я получить лицензию на приобретение и далее на хранение оружия. Как я понимаю ст.13, лица имеющие за спиной тяжкое, особо тяжкое, средней тяжести преступление, связанное с оружием, лицензию не получат никогда. Но сомнения есть. Прошу помощи

Добрый день, На таможне во Внуково (красная зона) у меня задержали на временное хранение коллекционные монеты, которые я приобрел в США и транспортировал в Россию. У меня были с собой распечатки документов о покупке, которые мне прислал продавец APMEX. Основная мотивировка, что это не чеки. Какие документы я могу предоставить чтобы доказать что монеты куплены законным путем? Общая стоимость монет около 20,000 долларов. Насколько правомерно желание таможни получить таможенный сбор на сумму свыше 10,000 евро при транспортировке коллекционных монет, купленных законным путем? Спасибо, Дубейко Вячеслав.

Здравствуйте, у меня статья часть 1 228, незаконное хранение без цели сбыта в знач размере, ранее не судим, детей нет , не обучаюсь . Можно узнать возможно ли условное наказание? Очень надеюсь на это