Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Итогового результата нет, можем ли требовать полностью оплаченный аванс, без определения объема и стоимости выполненных работ и поставленных материалов (выполнено все частично)?
С подрядчиком заключен договор на поставку и монтаж металлоконструкций. в установленный срок с даты оплаты аванса результат работ не сдан: материалы частично завезены, часть работ выполнена, но это не итог - результата, описанного в ТЗ нет. направили уведомление об отказе от договора (в договоре указано - 30 дней) и просьбой явки для определения объема того, что подрядчик сделал, чтобы вернуть оплаченный, но неотработанный аванс, но подрядчик не явился. Сейчас вопрос: договором срок действия не установлен - до исполнения обязательств. Срок сдачи результата работ - 45 р.д. с даты аванса (не выполнено). также установлена неустойка за нарушение срока выполненных работ. Что в итоге можем требовать? тут уж видимо через суд, т.к. подрядчик исчез. Т.к. итогового результата нет, можем ли требовать полностью оплаченный аванс, без определения объема и стоимости выполненных работ и поставленных материалов (выполнено все частично)?. Спасибо.
Здравствуйте!
Сейчас вопрос: договором срок действия не установлен — до исполнения обязательств. Срок сдачи результата работ — 45 р.д. с даты аванса (не выполнено). также установлена неустойка за нарушение срока выполненных работ. Что в итоге можем требовать?
Вы также можете на этом основании ( в связи с тем, что работы в установленный договор срок не были выполнены) в судебном порядке требовать возврата внесенных Вами денежных средств.
Так, согласно ч. 3 ст. 708 ГК РФ
3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
Согласно ч. 2 ст. 405 ГК РФ Вы можете отказываться от принятия работ и требовать возмещения Вам убытков.
С подрядчиком заключен договор на поставку и монтаж металлоконструкций. в установленный срок с даты оплаты аванса результат работ не сдан:
Работы были заказаны в рамках предпринимательской деятельности?
Или для личных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью?
тут уж видимо через суд, т.к. подрядчик исчез.
Здравствуйте
Сначала — претензия заказаны письмом по почте с описью, потом уже суд, видимо арбитражный, так как я понимаю это отношения ип и юр лиц.
направили уведомление об отказе от договора (в договоре указано — 30 дней
Вот от этого и нужно исходить. Вам сроки работ уже роли не играют никакой.
ГК
Статья 715. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком
1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
ОТ ДОГОВОРА ВЫ УЖЕ ОТКАЗАЛИСЬ.
. Т.к. итогового результата нет, можем ли требовать полностью оплаченный аванс, без определения объема и стоимости выполненных работ и поставленных материалов (выполнено все частично)?.
Вообще практика исходит из того, что работы- даже часть если выполнена- то она должна быть оплачена. Другое дело сейчас не ясно- что именно выполнено- передано ли вам. То есть изначально на суде вам надо заявлять о возврате аванса полностью, а дальше- если они будут возражать- то пускай доказывают суду, что часть работ выполнили и вам как то их пытались передать и они соответствуют тз.
Докажут- суд скорее всего сумму для возврата вам уменьшит. Не докажут- еще лучше- получите свой аванс полностью.
На счет неустоек надо смотреть договор, но если там неустойки не подойдут под ситуацию — можно будет требование выставить в рамках ст. 395 ГК.
Здравствуйте, Елизавета!
Согласно ч. 2 ст. 715 ГК РФ
Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Соответственно, Ваш отказ от исполнения договора в связи с невыполнением подрядчиком обязательств в установленный договором срок является правомерным.
При этом, в соответствии с ч. 4 ст. 453 ГК РФ
В случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.
Что в итоге можем требовать?
В данном случае Вы вправе требовать возврата суммы аванса в связи с отказом от исполнения договора, а также предусмотренной договором неустойки за нарушение срока выполнения обязательств.
При этом, если у Вас отношения в рамках предпринимательской деятельности, то до обращения в арбитражный суд Вам нужно соблюсти установленный законом досудебный порядок в соответствии с положениями ст. 4 АПК РФ.
Да, если в досудебном порядке Ваше требование добровольно не было выполнено, Вы можете обратиться с иском в суд.
Вы какие-то работы принимали, подписывали акт об этом?
Так, в связи с тем, что срок по договору просрочен, Вы можете требовать возврата внесенных Вам денежных средств, согласно ст. 715 ГК РФ, как убытков, связанных с неисполнением обязательств подрядчика по договору.
Также, поскольку часть материала также не была завезена, то можете требовать возврата денежных средств в соответствии с ч. 2 ст. 520 ГК РФ, согласно которой
Поскольку поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров.
Для подробной консультации необходимо изучать условия Вашего договора.
Если у Вас в рамках предпринимательской деятельности заключен договор, то до суда необходимо направить досудебную претензию.
Вы также пишите
Если Вы направили только уведомление об отказе от договора, в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ, нужно также будет направить досудебную претензию.