8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
500 ₽
Вопрос решен

44-фз. Можно ли не выполнять гарантийные обязательства

Договор на оказание услуг по 44-фз.

1) Договор закрыт позже срока(включая вину заказчика),закрыли не нареканий по акту приемки,на полную сумму контракта

2)Заказчик четвертый месяц не производит выплату по этому контракту

3)Встал вопрос,что нужно внести правки по выполненным работам как гарантийное сопровождение после закрытия договора

Вопрос: возможно ли не вносить правки,не подписывать протокол на них,мотивируя это тем,что заказчик не выполняет свои обязательства по договору,а именно-не оплачивает произведенные ранее работы?могут ли быть за такое штрафы и прочее?

Показать полностью
, Мария, г. Москва
Ирина Фролова
Ирина Фролова
Юрист, г. Ставрополь
Эксперт

Здравствуйте, Виктория!

Не совсем ясен ваш вопрос. Заказчик требует от вас внести правки в контракт, заключенный по 44-ФЗ? Контракт заключен в рамках какой процедуры? договор с единственным поставщиком, аукцион, котировка, конкурс? Срок гарантии разве не указан в вашем договоре?

После всех уточнений можно будет ответить на ваш вопрос.

Желаю удачи!

0
0
0
0
Мария
Мария
Клиент, г. Москва
Открытый аукцион; договор на разработку проектно-сметной документации; просят внести правки в разработанный проект, после того как подписали акт приемки, но не оплатили эту работу; гарантийное сопровождение-1 год со дня сдачи по акту приемки

Заказчик направил вам требование об исполнении гарантийных обязательств, если я верно поняла.

Здесь многое зависит от того, насколько обоснованны требования по гарантии.

Гарантийные обязательства  предполагают устранение недостатков, в случае если в течение срока действия гарантии результат работы (услуги) потеряет свое качество, либо будут выявлены недостатки.

Надо понимать имеются ли недостатки в выполненной вами работе.

Согласно ст.761 ГК РФ 1. Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
2. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

Если недостатки отсутствуют в работе, то их не нужно устранять, если имеют место, то необходимо их устранить.

Вы можете ответить заказчику, что вы выполнили работы в полном объеме, недостатки отсутствуют, соответственно вы не обязаны переделывать документацию.

Вы или заказчик можете инициировать проведения экспертизы качества представленной вами документации.

Требование об оплате товара вы можете предъявить заказчику отдельно в виде претензии и начислить суму пени за просрочку оплаты работы. 

Требование об оплате работы и требование о выполнении гарантийных обязательств не взаимосвязано между собой. Поэтому исполнить свои обязательства по договору вы обязаны в полном объеме, как и заказчик.

Если стороны не достигают соглашения во внесудебном порядке, спор передается на разрешение арбитражного суда. Обратите внимание, что обязателен досудебный порядок разрешения спора согласно ч.5 ст.4 АПК РФ.

Желаю удачи!

1
0
1
0
Сергей Балахонцев
Сергей Балахонцев
Юрист, г. Москва

Добрый день!

1) Договор закрыт позже срока(включая вину заказчика), закрыли не нареканий по акту приемки, на полную сумму контракта

Виктория

Так как просрочка исполнения обязательств подрядчика произошла по вине заказчика, он не вправе требовать с Вас взыскание неустойки (штрафа пени). 

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 

2)Заказчик четвертый месяц не производит выплату по этому контракту

Виктория

Таким образом Вы в праве потребовать с него выплату неустойки.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
5. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

По третьему вопросу: Подрядчик обязан выполнять гарантийные обязательства в соответствии с условиями контракта, не зависимо от исполнения своих обязательств заказчиком. 

Если в течение гарантийного срока заказчик выявил недостатки при выполнение подрядчиком проектных и изыскательских работ, то он вправе требовать их устранения (ст. 761 ГК РФ). 

0
0
0
0
Мария
Мария
Клиент, г. Москва
Если не буду выполнять гарантийные обязательства, то будет штраф или могут в недобросовестные поставщики занести?

В данном случае за неисполнение гарантийных обязательств заказчик может взыскать только неустойку (штраф и пени). По поводу РНП, если гарантийный срок не включен в срок действия контракта, то есть основное обязательство по контракту исполнено, то у Заказчика нет оснований для направления уведомление в ФАС о включении подрядчика в РНП в порядке ст. 95 44-ФЗ.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Защита прав потребителей
Можно ли хотя бы получить стоимость самих акций, если уж не дивидендов?
В 1993 году приобрели акции "Нефть-Алмаз-Инвест" и ни разу не получали дивиденды. Что можно сделать сейчас? Можно ли хотя бы получить стоимость самих акций, если уж не дивидендов?
, вопрос №4864944, Наталья Пасмурова, г. Санкт-Петербург
Недвижимость
По какому закону 223-ФЗ или 44-ФЗ должна осуществляться закупка?
Добрый день. Муниципальному автономному учреждению выделена субсидия в размере 15млн руб. на проведение капитального ремонта. Ремонт предусматривает частичную замену перекрытий. По какому закону 223-ФЗ или 44-ФЗ должна осуществляться закупка?
, вопрос №4864791, Наталия, г. Москва
Гражданское право
Можно ли через суд признать договор заключенным на период с 1 по 10 февраля?
Добрый день! С субподрядчиком был заключен договор на выполнение работ на 1 месяц (январь). В конце января был направлен договор на следующий месяц (февраль). Фактически подрядчик начал выполнение работ, но 04.02. субподрядчик сообщил, что договор подписан не будет. При этом выполнял работы до 10 февраля. Можно ли через суд признать договор заключенным на период с 1 по 10 февраля?
, вопрос №4864736, Никита, г. Москва
Договорное право
Подскажите можно ли в таком случае не платить?
Добрый день, подскажите пожалуйста. Я купила товар на 107.000 по исламской рассрочке. Т.е кратко по договору заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Продавец. обязуется передать товар. (товары) и относящиеся к нему документы в в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется осмотреть товар, принять и оплатить его на условиях, установленных настоящим договором. 1.2. Сведения о товаре: Морозильник 1.3. Гарантийный срок на товар составляет 15 дней на наличие заводского брака. 2. Права и обязанности сторон 2.1. Продавец обязуется: 2.1.1. передать товар и относящиеся к нему документы Покупателю на условиях, установленных настоящим договором; 2.1.2. передать товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения договора Продавец знал или не мог не знать. 2.2. Покупатель обязуется: 2.2.1. уплатить за товар его цену в соответствии с условиями настоящего договора согласно графику (приложение 1). 2.2.2. принять товар надлежащего качества 3. Цена товара, количество и порядок расчетов 3.1. Цена товара составляет: 103 875 ₽ 3.2. Расчеты по договору производятся согласно графику (Приложение 1) 3.3. Покупатель оплачивает товар в следующие сроки: согласно графику (Приложение 1) 3.4. Форма оплаты: наличные денежные средства. 3.6. Приложение 1 является неотъемлемой частью Договора № 234838 4. Порядок исполнения договора 4.1. Переход риска утраты/повреждения товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории где заключен договор. 4.2. Перевозка товара до места передачи, если оно в пределах городского округа места заключения договора осуществляется Продавцом. 5. Ответственность сторон 5.1 Меры имущественной ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с законодательством, действующем на территории где заключен договор. 6. Заключительные положения 6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, подписанных сторонами, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 6.2. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания и действует до фактического исполнения сторонами вытекающих из него обязательств. 6.3. В случае неисполнения обязательств со стороны Покупателя, Продавец обращается в суд за защитой своих прав и законных интересов. Подскажите пожалуйста, по пункту 6.2 я не подписывала договор и фактически встречи не было. Pc. До этого мы были под камерами в магазине, где рассрочку нам отказали и дальше созвон был уже без свидетелей, где мне сказали ждать решения, но сама организация меня никак не предупредила об одобрении и не попросила подписать документы. Подскажите можно ли в таком случае не платить?
, вопрос №4864549, Антонина, г. Краснодар
Семейное право
И можно ли это сделать спустя 18 лет?
Здравствуйте. Меня удочерили при рождении, но выяснилось это когда меня нашла родная сестра, а нашла она меня очень интересно… она обращалась официально в органы опеки, которые ей сказали «что у нее хорошая семья и не ищи ее». Так как официально ей никто не предоставил мои данные, она через свою знакомую, которая на тот момент работала там, получила мое новое ФИО и адрес моей прописки и пришла. Мои родители повели себя в этой ситуации не правильно, рассказали мне все, позволили ей познакомится со мной, чем нанесли мне травму. Я не особо хотела этого общения, но так как я была маленькой , ничего не понимала. Заявлять они никуда не стали, а оставили все как есть. Переодически мы общались, но я постоянно высказывала ей свои возмущения по поводу ее поступка. 8 лет назад я решила, что мне это не нужно и занесла ее в черный список . И тут она снова объявилась. Как я могу защитить свои права? Человек меня не слышит, что я не хочу этого общения. И можно ли это сделать спустя 18 лет?
, вопрос №4864166, Анна, г. Новосибирск
Дата обновления страницы 29.07.2019