Здравствуйте, Альфия.
Истец утверждает, что поскольку ему нужна была продукция срочно, они закупили ее у других поставщиков по более дорогой стоимоости. Однако, с нашей компанией договор не был расторгнут, и продукция была принята.Альфия
А покупатель до принятия сообщал Вам о том, что он уже закупил товар у других поставщиков?
Было ли какое-то уведомление от них до/после принятия товара?
Статья 524 ГК РФ Исчисление убытков при расторжении договора
1.Если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения обязательства продавцом покупатель купил у другого лица по более высокой, но разумной цене товар взамен предусмотренного договором, покупатель может предъявить продавцу требование о возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке.
Иногда по практике признаётся возможность заключения замещающей сделки и до расторжения договора, но Покупатель должен своевременно уведомить поставщика, что он отказывается от товара в виду нарушения сроков.
Статья 405 ГК РФ Просрочка должника
2.Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
А также:
Статья 520 ГК РФ
1.Если поставщик не поставил предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок,покупатель вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.
В данном случае истцом должен быть доказан размер причиненного ему вреда — а именно необходимость в приобретении заявленного объема продукции, в связи с допущенными Вами нарушениями срока ее поставки и по указанной цене (поскольку возможно было приобрести товар при схожих условиях, но за меньшую цену).
Здесь стоит учесть, что в силу ст. 520 ГК РФ на которую собственно и сделана ссылка в иске
Правда, стоит обратить внимание на то, что в данном случае в качестве основания приобретения товара у стороннего продавца законом называется неисполнение обязанности поставщика по поставке товара.
В Вашем случае имело место нарушение срока — но сама обязанность при этом была исполнена.
И в этом случае, Вы можете возражать против заявленных требований тем, что получив поставленный с нарушением срока товар и требуя компенсацию за ранее им приобретенный у истца может возникнуть неосновательное обогащение.
В этой связи получатель мог бы, основываясь на ст. 523 ГК РФ могу бы отказаться от получения товара и требовать расторжения договора в связи с нарушением сроков поставки, а также в силу ст. 524 ГК РФ в случае его расторжения потребовать бы компенсацию понесенных расходов.
Кроме того, как уже отметил для того чтобы взыскать расходы на приобретение товаров у других лиц по п. 1 ст. 520 ГК РФ (в связи с ненадлежащим выполнением поставщиком своих обязанностей), покупатель должен доказать, что такие расходы являются разумными.
Однако в отдельных случаях на практике признается возможность заключения сделки с третьим лицом и до расторжения договора, тем более если такая возможность предусмотрена и в Вашем договоре поставки.
В частности, в определение Верховного Суда РФ от 24.05.2019 N 309-ЭС19-6546 по делу N А76-39836/2017
было отмечено, что