Требуется одностороннее расторжение договора (223-фз)

Здравствуйте, Галина!

В договоре есть пункт об одностороннем расторжении Подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством. Необходимо грамотно составить и направить пакет документов Заказчику о расторжении в соответствии с договором, так как нашей целью является возврат обеспечения, внесенного на расчетный счет Заказчика, понесенных расходов за установку оборудования и закрытие договора без попадания в РНП.

Галина

Для того, чтобы понять, каким образом можно расторгнуть договор в одностороннем порядке, необходимо, во-первых, анализировать договор, а, во-вторых, необходимо понимать, по каким всё-таки причинам договор не был исполнен.

Вы указали, что:

Исполнить контракт так и не удалось по причине предвзятого отношения Заказчика и намеренной затяжки согласования с его стороны устанавливаемого нами оборудования.

Галина

Вот эти факты необходимо доказывать. Причем письменными доказательствами.

Если заказчик необоснованно затягивал исполнение договора, то это должно подтверждаться какими-либо доказательствами (письма, акты и т.д.).

Как указано в ст. 406 Гражданского кодекса РФ:

1. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.
Кредитор считается просрочившим также в случаях, указанных в пункте 2 статьи 408 настоящего Кодекса.
Кредитор не считается просрочившим в случае, если должник был не в состоянии исполнить обязательство, вне зависимости от того, что кредитором не были совершены действия, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта.
2. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручения кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают.
3. По денежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора.

Уважаемая Галина! Здравствуйте! Надо все смотреть, так как исходя из описанной ситуации Вам не миновать попасть в РНП (ст.5  федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

Исполнить контракт так и не удалось по причине предвзятого отношения Заказчика и намеренной затяжки согласования с его стороны устанавливаемого нами оборудования.

Так, а в данной части претензии Гос. Заказчику выставляли? В УФАС региона обращались? 

И есть какие -либо арбитражные тяжбы?

Исполнить контракт так и не удалось по причине предвзятого отношения Заказчика и намеренной затяжки согласования с его стороны устанавливаемого нами оборудования.

Галина

Здравствуйте. А в договоре все эти обязанности заказчика прописаны? Каким-то образом это фиксировали?

В ГК есть соответствующие нормы, требюующие от заказчика исполнения встречных обязательств, но надо понимать содержатся ли такие условия в контракте и чем подтверждается неисполнение?

ГК РФ Статья 718. Содействие заказчика

1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

ГК РФ Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда

1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.