Покупатель-ООО требует возврата денег из-за нарушения срока поставки

Добрый день.

Вам необходимо подать возражения на исковое заявление и мотивировать тем, что оплата товара поступила за пределами срока действия счета, что договор не заключался.

Что после поступления оплаты, была произведена работа и отгрузка

Уточните, вы в итоге отгрузку не произвели?

он вынужден был купить продукцию у другого Поставщика и исходя из этого требует возврата денежных средств

Дмитрий

Документы о покупке товара у другого поставщика они предоставили? 

Также укажите о том, что оплата поступила, следовательно, они согласились с заказом, что подтверждается оплатой.

АПК РФ Статья 131. Отзыв на исковое заявление

1. Ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом заявлении.

Такой отзыв может быть представлен в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда, рассматривающего дело, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Документы, прилагаемые к отзыву, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде.

ООО№1 –Покупатель не берет теперь во внимание, что в счете, который по сути уже и недействительный указанно, что срок действия данного счета 5 раб.дней ,

Дмитрий

Здравствуйте

тут конечно ситуация не простая

во многом у вас договор был заключен по средствам этого счета- цена, сроки и ассортимент

гк

Статья 506. Договор поставки
По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Опирается он теперь на ст.309-310,454,457,506 ГК РФ.

Дмитрий

по гк можно говорить что вы поставку просрочили однократно

Статья 523. Односторонний отказ от исполнения договора поставки
1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
3. Нарушение договора поставки покупателем предполагается существенным в случаях:
неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
неоднократной невыборки товаров.
4. Договор поставки считается измененным или расторгнутым с момента получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.

а значит речи о расторжении идти не должно + учет того что сроки сдвинулись из за их оплаты в совершенно иное время — тут вам нужно писать подробный отзыв по этим моментам и на суд идти обязательно

Получается без договора теперь можно: захочу, возьму свою оплаченную продукцию, а захочу, заставлю Вас вернуть мне деньги.

Дмитрий

это и при подписанном договоре быть может

тут главное именно сроки и как вы условия в счете прописали

Здравствуйте, Дмитрий!

Поскольку в счете было указано, что он действителен только в течение 5 рабочих дней, после чего необходимо согласовывать цену, срок изготовления и поставки, то получается, что оплатив этот счет (и не уточнив условия о сроке изготовления и поставки), Покупатель заключил с Вами договор без условия о данных сроках.

В силу п. 2 ст. 314 ГК РФ:

2. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства. При непредъявлении кредитором в разумный срок требования об исполнении такого обязательства должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не явствует из обычаев либо существа обязательства.

Следовательно, у Покупателя нет оснований утверждать, что Продавец должен был изготовить и поставить в течение 10-11 рабочих дней.

Между тем, Продавец направлял Покупателю письмо с новыми условиями о сроке:

по электронной почте после его оплаты было сообщено ему Покупателю, что продукция будет поставлено до 26 числа (т.е. 18 раб.дней)

Дмитрий

Однако, несмотря на то, что Продавец сам в электронном письме назвал сроки изготовления и поставки, это не значит, что новый срок (до 26 числа) был согласован сторонами.

По моему убеждению, надо настаивать на том, что новый срок в принципе не был сторонами согласован. А значит не было и просрочки.

Здравствуйте, Дмитрий.

Проблема у Вас в том, что когда Вам перечислили денежные средства по этому счету и Вы приняли их именно как оплату по этому счету без каких-либо изменений или корректировок, получается, что Вы совершили конклюдентные действия, т.е. подтвердили, что готовы принять деньги по этому счету и позднее чем указано в нем на этих же условиях.

Учитывая, что Вы новые условия не выставляли до момента начала изготовления продукции, покупатель, оплативший счет полагал, что все условия, указанные в оферте Вами сохранены в том же виде.

Из этого может следовать, что Вы действительно просрочили поставку на условиях, которые Вами же выдвинуты в своей оферте.

При этом отказаться от договора поставки в соответствии со ст. 523 ГК РФ покупатель может в ограниченном количестве случаев, под который Ваш случай не подходит — покупателю не доказать существенность нарушения сроков поставки в имеющихся обстоятельствах.

Что теперь нам делать?

Дмитрий

Поскольку иск уже в суде — готовиться к суду и писать отзыв на исковое заявление. Если сумма небольшая, то рассматривать могут в упрощенном порядке, поэтому особое внимание надо обратить на подготовку отзыва и документальное подтверждение проведенных переговоров о сроках поставки.

Здравствуйте Дмитрий!

Осмелюсь предположить, что покупатель не сумасброд, а знает, что делает.

К сожалению на его стороне следующая норма права, которая применяется при отсутствии иных условий в договоре.

ГК РФ Статья 511. Восполнение недопоставки товаров

1. Поставщик, допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки, обязан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия договора поставки, если иное не предусмотрено договором.

2. В случае, когда товары отгружаются поставщиком нескольким получателям, указанным в договоре поставки или отгрузочной разнарядке покупателя, товары, поставленные одному получателю сверх количества, предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке, не засчитываются в покрытие недопоставки другим получателям, если иное не предусмотрено в договоре.

3. Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка которых просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное. Товары, поставленные до получения поставщиком уведомления, покупатель обязан принять и оплатить.

Возможно ситуация решится мировым соглашением, если Вы предоставите существенную скидку на товар?