Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как написать ответ на претензию?
Добрый день! Являемся подрядчиками, с заказчиком были заключены два договора подряда, по первому договору подряда работы были выполнены и подан акт выполненных работ, его не подписывали месяц, постоянно искали отговорки и недочеты, документом это оформлено не было. По второму договору работы приостановили, и уже задерживаем срок выполнения, понимая что тот договор не оплачивают, и возможно и этот не оплатят. Нам была написана претензия за нарушение сроков выполнения работ, как ответить на претензию, что бы объяснить что работы задерживаем, потому что нет решения по предыдущему договору, и что понимаем что не будет подписан и этот договор и оплачен. Знаю что есть где то в законе пункт, что - работы приостановлены в связи с тем что понимаем что эти работы не будут оплачены на основании предыдущих договоров. Надеюсь понятно объяснила. Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте.
нет решения по предыдущему договору, и что понимаем что не будет подписан и этот договор и оплачен.Ollia
по факту это не основание. Согласно ст. 719 ГК РФ можно приостановить работы можно по основаниям, указанным в статье, плюс есть обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. список как видите большой может быть, но эти 2 договора у Вас как я понимаю не связаны.
1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).
Заказчик прав по сути.
Здравствуйте, прежде всего надо ознакомиться с вашим договором подряда, поскольку неисполнять его вы можете только при отсутствии возможности его исполнить.
Гражданский кодекс
Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда
1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).
2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
Здравствуйте. В вашем случае вы имеете право, как отвечать на претензию, так и не отвечать.
Далее, если работы по второму вашему договору никак не вытекают из первого (что видимо так и есть), а они абсолютно отдельны по видам и сути работ друг от друга, то не выполнять условия второго договора для вас конечно чревато последствиями. В случае нарушения условий первого договора, вы также имеете право направить по нему претензию заказчику, согласно норм Гражданского кодекса. А так же обратиться в Арбитражный суд.
Но выполнять условия второго договора вам нужно, несмотря на ваши опасения по неоплате заказчиком выполненных работ. В этом случае ваши права защищаются в судебно-претензионном порядке. Либо (нужно смотреть условия договора) вы можете просить о расторжении договора (второго)
вам надо просто требовать в претензии исполнить договор (произвести оплату) либо подавать иск в суд на заказчика, а если нет материалов, то можно работы приостановить, но в том случае. если материалы должен обеспечить заказчик.
Приостановку не рекомендую, так как есть и отрицательная судебная практика.
Позже просто взыскиваете всё, включая неустойку и убытки с заказчика.
и надо ещё изучить ваш договор.
с уважением, Москвитин А.И.