Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Заказчик отказывается принимать работы, т.к исполнитель не стал выполнять работы не предусмотренные контрактом
Доброго времени суток!
Имеет ли право заказник в документации о закупке, в заявке устанавливать, что "Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с ч.18 ст. 34, пп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ не предусмотрены" при этом в самом контракте в пункте "СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА" предусмотрены - " Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами"?
Предмет контракта: Поставка и установка дверных блоков из алюминиевого профиля в количестве 16 шт. для нужд....
При этом в техническом задании нет демонтажа деревянных дверных блоков, отделки, штукатурки и покраски, вывоза демонтированных дверных блоков. Смета так же отсутствует. Есть только техзадание на двери и обоснование цены контракта в виде таблицы из трех коммерческих предложений с выведенной средней ценой.
При этом заказчика не устраивает, что мы не стали делать отделочные работы, которые не предусмотрены контрактом и отказывается оплачивать.
Как нам поступить?
В ходе выполнения работ мы написали заказчику о том, что необходимы демонтажные работы, отделка вокруг установленных дверных коробок, что это стоит дополнительных затрат. Приложили смету.
Нам было отказано, ссылаясь на то что, заказчиком предусмотрено, что действия статей указанных выше не распространяется на данный контракт.
Здравствуйте, Наталья Николаевна.
1. Заказчик вправе предусмотреть в контракте, что изменение условий не допускается, так как изменение условий контракта возможно если это прямо предусмотрено контрактом.
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
(ред. от 30.10.2018)
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Статья 95. Изменение, расторжение контракта
1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:
2. Что касается исполнения контракта.
Вы должны были приостановить исполнение контракта и уведомить об этом Заказчика письменно, если дверные коробки не были готовы к установке Вами новых дверей, потребовать устранить недостатки.
Если Вы сами провели демонтаж, то Вы не сможете требовать за это доплату.
Относительно отделки, Вы не обязаны ее производить, если эти работы не предусмотрены Контрактом и сметой.
Направьте письменные акты о выполнении работ с требованием произвести приемку и подписать акты, оплатить выполненные работы.
В случае невыполнения Ваших требований направьте письменную претензию об оплате выполненных работ, можете выставить неустойку за просрочоку оплаты.
В случае неисполнения требований претензии, подавайте иск в Арбитражный суд о взыскании оплаты выполненных работ.
С уважением! Г.А. Кураев
Здравствуйте Наталья Николаевна!
Руководствуясь части 18 статьи 34, подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ количество товара, объем работ или услуг по контракту являются существенными условиями, которые не могут изменяться.
В данном контракте указано об поставке дверных блоков и установке без демонтажа и подготовке к установке, что является существенным для выполнения контракта. Контрактом установка с демонтажом прямо не предусмотрена
В соответствии с документацией и контрактом прописано, что в цену контракта не входит демонтаж и подготовка к установке
2.4. Цена контракта включает в себя стоимость Товара, расходы на упаковку, маркировку, поставку, разгрузку Товара в месте доставки, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и иных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением контракта.
Без изменения цены или без демонтажа Заказчиком выполнения контракта невозможно данные изменения являются существенными которые не допускаются вышеуказанными статьями.
Сообщите об этом заказчику в претензионном порядке. По видимому изначально контракт не правильно был составлен и он должен был содержать указания не только на поставку, но и указания на договор подряда. А обязательным условием договора подряда является указание срока о начале работы и об окончание работ
С уважением Добышев Р.В.
Статья 708. Сроки выполнения работы
1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.
Здравствуйте, Наталья Николаевна. Вы не вправе менять контракт в части технического задания и предусматривать в нем работы по демонтажу. За такие изменения в контракте и Вас и заказчика оштрафуют по ст. 7.32 КоАП РФ.
Из сложившейся ситуации с учетом позиции заказчика, который видимо считает, что установка дверей включает и их демонтаж, у Вас по сути 2 выхода.
1-й: демонтировать двери за свой счет и выполнить контракт.
2-й: приостановить работы, уведомив заказчика о невозможности установки дверей. В таком случае заказчик может начать процедуру одностороннего отказа от заключения контракта.
В дополнение.
Норма закона о необходимости приостановить работы.
Здравствуйте, укажите пожалуйста номер закупки для изучения документации