Консультируйтесь с юристом онлайн

608 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
608 юристов сейчас на сайте
  1. Предпринимательское право
  2. Тендеры, контрактная система в сфере закупок

Перенос даты окончания работ по контракту

Подрядчик не успевает выполнить работы в установленный срок. Возможно ли изменения сроков сдачи работ по контракту на более позднюю дату?

11 Марта 2015, 10:48, вопрос №757292 Ирина, г. Светлоград
Свернуть
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течение 15 минут
Задать вопрос

Ответы юристов (5)

  • Юрист - Андрей Валерьевич
    Юрист
    Общаться в чате

      Дополнительным соглашением к контракту, заключенным между собой сторонами, можно изменить сроки сдачи работ по контракту.

    11 Марта 2015, 11:21
    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
    Свернуть
  • Юрист - Владимир
    Юрист, г. Киров
    Общаться в чате

    Здравствуйте, Ирина, изменение сроков выполнения работ недопустимо, по крайней мере по указанному Вами основанию.

    При проверке заказчик получит штраф, так как изменение существенных условий контракта без наличия на то оснований, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, является ограничением конкуренции.

    12 Марта 2015, 07:29
    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
    Свернуть

    Уточнение клиента

    Спасибо, Владимир. Я тоже больше склоняюсь к тому, что сроки не могут быть изменены. Подрядчик ссылается на плохую погоду, дожди, препятствующие выполнению работ в срок. Можно ли считать это основанием?

    12 Марта 2015, 08:21
  • Юрист - Владимир
    Юрист, г. Киров
    Общаться в чате

    Спасибо, Владимир. Я тоже больше склоняюсь к тому, что сроки не могут быть изменены. Подрядчик ссылается на плохую погоду, дожди, препятствующие выполнению работ в срок. Можно ли считать это основанием?

    Ирина

    Скорее всего нет. но нужно понимать предмет работ

    12 Марта 2015, 08:23
    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
    Свернуть

    Уточнение клиента

    Предметом является строительство спортивной площадки. Дожди были непродолжительные и в действительности не являются причиной задержки работ. Подрядчик по своей вине задерживает и теперь пытается выйти сухим из воды. В нашем учреждении уже был опыт в работе с подрядчиками, которые выполняли работу не в срок, обращались в арбитражный суд. Все это дело не самое приятное, хотелось бы этого избежать, но уже наверное не получится.

    12 Марта 2015, 09:09
  • Юрист - Владимир
    Юрист, г. Киров
    Общаться в чате

    Зачем вам в арбитражный суд? обеспечение исполнения контракта есть? да, это действительно не является обстоятельствами непреодолимой силы

    12 Марта 2015, 09:31
    Ответ юриста был полезен? + 1 - 0
    Свернуть

    Уточнение клиента

    Да, банковская гарантия. Значит, в случае просрочки мы можем абсолютно спокойно воспользоваться ей? Нам обращаться в банк?

    12 Марта 2015, 09:51
  • Юрист - Владимир
    Юрист, г. Киров
    Общаться в чате

    Да, банковская гарантия. Значит, в случае просрочки мы можем абсолютно спокойно воспользоваться ей? Нам обращаться в банк?

    Ирина

    да

    12 Марта 2015, 10:03
    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
    Свернуть

    Уточнение клиента

    Большое спасибо, Владимир!

    12 Марта 2015, 10:07