8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

И как вобще видится в общем ситуация со стороны?

44-ФЗ, аук, выиграли в 2024 году, исполнили с просрочкой. Поставка костюмов для медиков (спецодежда, сиз)

Условием контракта было поставка в течение 10 дней с момента предоставления заявки со стороны заказчика. В контракте были прописаны емаилы сторон для юридически значимых взаимодействий.

Заказчик утверждает, что отправили заявку, и в суде предъявляют скрины отправки нам заявки с адреса, который отсутствует в контракте.

У нас ГОЗ, и вся соответствующая нагрузка в т.ч. посста на тендерный ящик доставляется с почтового сервера исключительно с адресов белого списка (спам, скам, вирусы и т.д. не пройдут никак). Белый список мы формируем согласно данных из контрактов.

Итак заказчик утверждает, что в определенную дату нам прислал заявку и считает просрок с даты, когда поставка должна была быть, исходя из даты заявки (если конкретно, то заявка 02.09.24 по их мнению, и просрок с 17.09.24). В контракте крайняя дата поставки 30.11.2024, мы поставили 26.12.24. Продукцию приняли, и оплатили, претензий по качеству нет (хотя в заседании начали что-то про качество, но их отшили).

Они считаю просрок с 17.09.24 и начисляют пени в районе 30 тысяч, что суммарно более 5% от цены договора. Мы считаем с учетом того, что заявки не было, с 30.11.24 (в районе 11 тысяч), что менее 5% стоимости договора, и это подлежит безусловному списанию согласно 783 ПП. О чем в суде и заявили, да и ранее заявляли в ответах на претензию заказчику.

В заседании обьявили перерыв, на предмет подумать и сходить в мировую. Мы платим наш контрасчет, судья возвращает пошлину полностью истцу. Судья давит, намекая, что решение возможно не в нашу пользу.

Факт отправки заявки не доказан, точнее факт того, что мы про нее знали (отправлена с другой почты, не имеющей вобще отношения к учреждению). Истец ссылается на то, что мы контракт начали исполнять полностью, и типа знали про заявку. Хотя исполнять мы его начали сразу и полностью (рассыл заявок потенциальным производителям) еще до подписания контракта, и факт начала исполнения не доказывает факта того, что мы знали про заявку. Исполнять начали после того, как получили по телефону заверение, что продукция однозначно нужна, лимиты ДС выделены, и они точно выберут всю продукцию по договору.

Мы позвонили в учреждение, предложили им уменьшить требование до 11 тыр. и списать его по 783, а с судьей договориться о возврате пошлины. Учреждение говорит, что только через оплату этих 11 тыр и мировое соглашение.

Можно было бы конечно оплатить 11, а потом взыскать неосновательное, но мировое это не даст сделать.

Какие есть варианты и риски в случае, если мы откажемся идти на мировое? И как вобще видится в общем ситуация со стороны?

Понимаю конечно, что надо доки изучать относительно позиций сторон, но выкладывать уже некогда, заседание 02.07.25 в 10.00

Показать полностью
, Юрий Перфилов, г. Мурманск
Дарья Разина
Дарья Разина
Юрист, г. Реутов
рейтинг 8.3

Юрий, здравствуйте! Конечно нужно документы изучать.

У Вас  ключевым является вопрос надлежащего уведомления Вас о предоставлении заявки на поставку товара.

Согласно ч. 1 ст. 165.1 ГК РФ, — юридически значимые сообщения считаются направленными по адресу, указанному в договоре, либо по месту нахождения стороны.

В Вашем случае контрактом прямо определены адреса электронной почты для обмена юридически значимыми сообщениями. Сообщение, направленное с иного адреса, не указанного в контракте, не может считаться надлежащим уведомлением, если иное не доказано в суде (например, если Вы фактически получили и прочитали такое сообщение, что не подтверждается материалами дела).

Полагаю, что позиция заказчика о том, что начало исполнения контракта свидетельствует о получении заявки, не основана на законе, поскольку начало исполнения может быть обусловлено иными обстоятельствами .

Вам надо подготовить доказательства отсутствия получения заявки по надлежащему адресу, а также представить пояснения о причинах начала исполнения контракта до получения заявки.

Удачи!

0
0
0
0
Похожие вопросы
1150 ₽
Вопрос решен
Хищения
Какие я должен предпринимать действия в такой ситуации?
Снимал гараж для хранения инструмента. Арендодатель постоянно необоснованно повышал стоимость аренды. Когда стоимость старого неотапливаемого гаража дошла до 20000р/мес, а начиналась с 6000р Я сообщил что дальше по такой стоимости снимать не буду и буду искать другой. Предупредил об этом я более чем за месяц. Недавно арендодатель написала мне что не хочет меня "отпускать", и что я ей нужен, естественно ей нужен не я, а деньги за аренду. Теперь срок оплаченной ареды подходит к концу. 10-го числа если быть точным. Несколько дней назад я вывез из него свои инструменты, прибрался в нем, сфотографировал и снял видео. Отправил арендодателю фото и видео освобожденного гаража, и написал что готов ей передать ключи. И началось самое интересное. Меня начали обвинять в краже имущества, которое якобы было в гараже. Прислала мне видео, которое было снято неизвестно когда, на котором в гараже находится много разных коробок, стекол и пр. Но когда я брал в аренду гараж это ничего не было. В общем меня пытаются обвинить в хищении того, чего в гараже не было. Какие я должен предпринимать действия в такой ситуации? Договора аренды у меня нет. Я не помню был ли он в обще. Т.к. снимал я его в течение 6 лет и уже не помню был ли он. Склонен полагать что не было. Т.к. обычно я все документы храню.
, вопрос №4852206, Николай, г. Санкт-Петербург
Автомобильное право
И смогу ли я с супругой доказать свою правоту и оспорить взыскание ущерба?
Год назад попал в ДТП , составили на месте евро протокол через госуслуги авто, собственником ТС является моя супруга , в страховой полис ОСАГО вписан я , на момент ДТП за рулем находился тоже я , но из за того что заполнял через телефон супруги автоматически подтянулись данные с её госуслуг , и в протоколе автозаполнилось что на момент ДТП за рулем была супруга , но номер водительского удостоверения указан мой , в итоге страховая компания выплатила ущерб пострадавшей стороне и подала в суд на мою супругу за возмещением ущерба, теперь вопрос насколько законно было их действия при том что евро протокол был оформлен с нарушениями ?и каким образом они запустили в работу протокол с нарушением ? И смогу ли я с супругой доказать свою правоту и оспорить взыскание ущерба? Пострадавшая сторона кстати готова подтвердить в суде что на момент ДТП за рулем находился именно Я , а не моя супруга .
, вопрос №4851880, Андрей, г. Москва
Земельное право
Между ИП (арендодатель) и ООО (Арендатор) заключен договор аренды нежилых помещений и земельного участка
Между ИП (арендодатель) и ООО (Арендатор) заключен договор аренды нежилых помещений и земельного участка. В феврале стороны пришли к соглашению об уменьшении арендуемых помещений (отказались от земельного участка и части нежилых помещений, но увеличили офисные помещения, то есть добавили те, которых ранее не было в договоре). Этим же дополнительным соглашением согласовали новый размер арендной платы. Ранее размер арендной платы был определен в виде единой твердой денежной суммы за все объекты аренды. Арендатор возвратил выбившие объекты аренды несвоевременно, вопрос как посчитать задолженность?
, вопрос №4851486, Сергей, г. Ижевск
Недвижимость
Сидя там, писала Жириновскому он писал нашему главе республики Саха Якутия Николаеву, я и сама писала но
Здравствуйте! Мне 53г. и я статус - сирота, не встала на учёт по низнании и мне ни кто ни чего не говорил пока я не попала вместа не в столь отдалённые и отсидела по два раза 7л(14л. и 3м.) в общей сложност, там мне и сказали что я оказывается имею права на жильё. Сидя там, писала Жириновскому он писал нашему главе республики Саха Якутия Николаеву, я и сама писала но., администрация президента меня даже не впустила к нему на приём и отказала в моём обращении что, мне негде жить и я сирота! Помогите пожалуйста, куда мне ещё обратиться!? Спасибо!
, вопрос №4851237, Светлана, г. Москва
Семейное право
Может в виде письменного ходатайства?
Добрый день. Ситуация в следующем. Дом блокированной застройки, две собственницы ½. Одна из собственников подала в суд, (раздел в натуре). Исковое заявление участника долевой собственности о выделе в натуре своей доли. Из общего имущества – жилого дома. Я, Морозова Т Н, являюсь собственником. Собственником остальной части дома является моя сестра, Лантинова Л.Н. Мною было принято решение о разделе жилого дома в натуре. Выделив принадлежащую мне долю (Одна вторая) от общей долевой собственности на жилой дом. Мы не ведем совместное владение и пользование жилым домом. Лицевые счета на оплату коммунальных услуг, оплату за пользование газом и электроэнергии, между нами разделены. Я обратилась к Ответчику с уведомлением о выделе в натуре моей доли в общей долевой собственности, что подтверждается письмом от 26.09.2025 года.05.10.2025 года я получила уведомление о согласии с разделом жилого дома и предложений условий. (Условия ответчика) (Я получила Ваше уведомление 01.10.2025 г. Датированное «26» сентября 2025 года, в котором Вы извещаете о решении выделить в натуре Вашу долю по договору дарения ½ в рамках капитальной стены первого этажа, между нашими половинами в жилом доме по адресу:……В целях мирного и законного решения вопроса о реальном разделе нашего общего имущества, я в принципе согласна с данным предложением. Для того чтобы раздел был технически возможным, юридически правильным и безопасным, необходимо выполнить перепланировку дома с соблюдением всех действующих норм. В частности, ключевым и необходимым мероприятием для раздела дома является возведение капитальной стены на чердачном помещении мансардной крыши, которая будет отделять Вашу долю от моей. Данная стена должна быть построена с соблюдением следующих обязательных требований: Стена должна быть капитальной, то есть обеспечивать структурную независимость образованных помещений. Конструкция стены и применяемые материалы должны соответствовать противопожарным нормам, обеспечивая необходимый предел огнестойкости. Стена должна соответствовать действующим Строительным нормам и правилам (СНиП) по индексу изоляции воздушного шума, чтобы обеспечить комфортное проживание в обеих образованных частях дома. Предлагаю Вам совместно обсудить детали данного проекта, включая выбор подрядной организации для строительства стены, а также раздел расходов на ее возведение и последующее оформление перепланировки в уполномоченных органах. Готова к конструктивному диалогу для скорейшего и цивилизованного решения нашего общего вопроса.) С данными условиями истец не согласна, в связи с тем, что считаю необходимым провести строительно-техническую экспертизу и для меня более надежно произвести выдел своей доли в судебном порядке. Между нами не достигнуто соглашение о выделе моей доли из общего имущества в натуре. Согласно п.3 ст. 252 ГК РФ, при не достижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них, участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. По общему правилу выдел доли из общего имущества представляет собой переход части этого имущества в собственность участника общей собственности пропорционально его доле в праве общей собственности и прекращение для этого лица права на долю в общем имуществе. Исковое заявление подается в районный суд по месту нахождения объекта недвижимого имущества, ст. 24, ч.1 ст. 30 ГПК РФ.На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 252 ГК РФ, Также истец отказался дать свое согласие на перенос запорного газового крана на половину ответчика. Газовщики без этого согласия не могут произвести работы. В виду сложившегося было подано ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ. ВОПРОС : Судья требует (настаивает) на строительно-технической экспертизы от обеих сторон, так как исковые требования от двух сторон. На втором заседании мы ( встречный иск) вместо того ,чтобы предоставить чеки о внесении на депозит по экспертизе или гарантийное письмо от лицензированной фирмы. Мы предоставили заявления в «Мособлгаз» для предоставления тех.заключения. Можем ли мы в качестве доказательства (вместо экспертизы) предъявить в суде этот документ на свое встречное исковое заявление. Какие доводы и статьи озвучить судье на следующем заседании. Судья ссылается на ст.56 Земельного кодекса РФ. Может в виде письменного ходатайства????
, вопрос №4851203, Клиент, г. Москва
Дата обновления страницы 01.07.2025