Были сильно нарушены сроки сдачи комнаты (срок был указан до 9 сентября сдать объект)

Здравствуйте,

Вам практически не с чем идти в суд. 

У Вас есть ещё что-то кроме этой балансовой отчётности? Переписка в электронной почте, ватсапе или ещё что-то.По поводу сроков не увидела нигде совсем  о том что срок окончания работ 9 сентября. Таким образом срок не то что не согласован, он нигде не установлен. И если Ответчик не придёт в суд и не согласится с этим сроком, то взыскать неустойку по поводу нарушения сроков работ здесь не представляется возможным.

Что касается объем работ.Он также нигде не согласован и не установлен. В этот балансный отчёт, как я поняла, входят текущие на ту или иную дату выполненные работы.То есть полного перечня работ, который должен выполнить Исполнитель нет. Стоимость работ тоже не понятна. Итоговой суммы по всему ремонту нет. С учётом того, что все денежные суммы которые Вы ему отправляли вы именовать авансом. После 9 сентября Вы продолжали отправлять Исполнителю авансы, что может также говорить о том что сроки выполнения работ были продлены и Вы с этим были согласны. Претензию по срокам Вы не направляли.

Что касается некачественно выполненной покраски стен:

Если исходить из того, что Исполнитель ИП, то согласно ст.29 ФЗ о Защите прав потребителя

1. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:

безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);

соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

Вы можете по своему усмотрению выбрать один из вариантов. Но с каждым из вариантов у Вас возникнут трудности. Первый вариант, вероятно, не устроит Вас.По второму варианту, с учётом того что расценки не согласованы, акты Вы не подписываете, претензию о недостатках выполненной работы не писали, в суде доказать что-то и взыскать будет проблематично.По третьему варианту не факт что Исполнитель заплатит   придётся идти в суд чтоб   него взыскать. Не исключено, что некачественный выполненную покраскв стен придётся доказывать экспертизой.