8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1300 ₽
Вопрос решен

Вопрос: несет ли подрядчик ответственность за сохранность объекта на время приостановки работ на объекте

Подрядчик официально приостановил работы на объекте по ремонту автомобильной дороги. Официально уведомил Заказчика. Заказчик на уведомление о приостановке работ ни как не ответил. Во время приостановки работ на объекте на подрядчика, сотрудниками ГИБДД,был составлен административный протокол по наличию дефектов на а/д. Основание- часть участка а/д переда по акту приема - передачи. Приостановка работ на объекте не является основанием того, что Подрядчик не несет ответственность за безопасность дорожного движения. Вопрос: несет ли подрядчик ответственность за сохранность объекта на время приостановки работ на объекте. Законны ли действия сотрудников ГиБДД при составлении протокола

Показать полностью
Уточнение от клиента
Какие правовые последствия после приостановки работ на объекте
Уточнение от клиента
Документы по административному делу.
Так же есть акт обследования комиссии где указано, что необходимо исключить из объема работ участок под ж/д путепроводом, где образовался дефект дороги из-за которого выписан протокол
, Юлия, г. Апшеронск
Григорий Ахмедов
Григорий Ахмедов
Юрист, г. Москва

Юлия, добрый день!

Не могли бы предоставить договор подряда и уведомление? 

1
0
1
0
Михаил Петров
Михаил Петров
Юрист, г. Саратов
9.3 рейтинг

Добрый день.

Можете выложить протокол об административном правонарушении?

Какие-нибудь пояснения представитель подрядчика давал при его составлении?

На время проведения работ на объекте участок а/д перекрывался?

1
0
1
0

Ответственность по ст. 12.34 КоАП РФ предполагается при несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения  в том числе и при ремонте дорог при условии, что пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения.

Именно угроза безопасности дорожного движения предопределяет перспективу привлечения к ответственности.

Порядок проведения ремонта установлен в настоящее время Постановлением Правительства РФ от 26.10.2020 N 1737 «Об утверждении Правил ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения» в силу которого

11. При организации и проведении работ по ремонту автомобильных дорог:
б) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в местах проведения работ;
в) организуется движение транспортных средств в местах проведения работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии с проектами организации дорожного движения, утвержденными учреждениями.

Проведение ремонта в силу названного постановления предполагается до приемки его результатов заказчиком.

В свою очередь, до того момента пока результаты ремонтных работ не будут переданы заказчику бремя ответственности за несоблюдение требований к безопасности дорожного движения лежит на подрядчике, несмотря на то, что работы им были приостановлены.

При этом приостановление работ не снимает с него обязанностей по организации движения транспортных средств в месте проведения ремонтных работ.

На период проведения ремонтных работ с учетом требований ст. 30 ФЗ от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 14 ФЗ «О безопасности дородного движения» могли быть введены временные ограничения по движению транспортных средств.

Соответственно тут нужно смотреть как документы ГИБДД, данные в этой связи пояснения подрядчика и организованные им меры по организации движения на данном участке дороги.

1
0
1
0

Также дополню, что положения гражданского законодательства в части приостановления работ, даже при условии информирования об этом заказчика, не являются основанием освобождающим подрядчика от административной ответственности.

При условии наличия уведомления о приостановлении работ заказчика и предоставления сведений об их приостановлении с обоснованием причин по которым они были приостановлены сотрудникам ГИБДД.

В случае если этого сделано не было, то перспектива освобождения от административной ответственности может быть сведена к нулю, поскольку обязанность обеспечить безопасность дорожного движения лежит на подрядчике с момента начала производства работ и до ее окончания, что подтверждается выводами судебной практики

https://sudact.ru/regular/doc/...

В связи с изложенным, ООО «УДС» обязано обеспечивать с момента начала работ и до окончания их выполнения на участке выполнения работ безопасность движения транспортных средств и пешеходов.Таким образом, являясь ответственным за обеспечение с момента начала работ и до окончания их выполнения на участке выполнения работ безопасности движения транспортных средств и пешеходов, ООО «УДС» допущено несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ , а также непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, которые угрожают безопасности дорожного движения, выразившиеся в нарушении требований п. 4.2, п. 4.4, п. 6.2.1 ГОСТ Р 50597-2017, п. 5.1.6, п. 5.2.19, п. 5.2.25, п. 5.4.22, п. 5.4.25, п. 5.6.16, п. 5.6.24, п. 5.6.25, п. 5.7.5, п. 5.9.3, п. 5.9.21 ГОСТ Р 52289-2004, 6.2 ГОСТ Р 52605-2006, в связи с чем, прихожу к выводу о наличии в действиях юридического лица состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.

И далее на случай приостановления выполнения работ по ремонту автомобильной дороги суд пришел к выводу, что

Утверждение защитника ООО «УДС» о том, что на вышеуказанном участке автомобильной дороги 23 декабря 2019 г. были приостановлены работы по требованию администрации г. Ржева Тверской области (Заказчика), ввиду чего во вменяемом деянии вина Общества отсутствует,не может быть принято во внимание, поскольку уведомление, на которое ссылается защитник, Обществом не представлено ни должностному лицу проводившему административное расследование по делу, ни в судебное заседание.
0
0
0
0
Алексей Байкалов
Алексей Байкалов
Юрист, г. Курган
7.8 рейтинг

Добрый день, Юлия!

Для полного ответа на Ваш вопрос нужно смотреть документы.

Можете выслать скан протокола и текст договора (можете обезличить)?

0
0
0
0
Документы по административному делу.

Юлия

Спасибо! Документы изучу и дополню свой ответ.

1
0
1
0
Герман Амвросов
Герман Амвросов
Юрист, г. Красноярск
8.8 рейтинг

Здравствуйте, Юлия! 

Насколько я понял   подрядчик привлечен    к административной ответственности, предусмотренный ст.12.34 КоАП РФ, если ошибся, уточните вопрос. 

 Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения, -

Исходя из  статьи субъектами по ст.12.34 КоАП РФ, являются должностные и юридические лица, ответственные за состояние дорог и дорожных сооружений, которыми  не  соблюдались требования безопасности дорожного движения при их  строительстве, реконструкции, ремонте и содержании, в случаях если пользования такими участками угрожает безопасности движения.

По ссылке пример из судебной практики, https://sudact.ru/regular/doc/...

В котором  к ответственности по ст.12.34 КоАП РФ  привлекли субподрядчика  за оставление  на отремонтированной  проезжей части  строительных  материалов, не обозначенных  соответствующими дорожными знаками, направляющими и ограждающими устройствами.

Подрядчик обязан предупредить заказчика  и  приостановить работы  до получения указаний, при обнаружении: 

-непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
-возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
-иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
ст.716  ГК РФ 

Какие правовые последствия после приостановки работ на объекте

Приостановка работ и предупреждение заказчика, предоставляет право подрядчику при предъявлении к нему требований   ссылаться на  обстоятельства, указанные в ст.716 ГК РФ.

Подрядчик вправе отказаться в дальнейшем от исполнения договора, если   заказчиком в разумный срок  не будут устранены  обстоятельства (ст.716 ГК РФ), препятствующие  проведению  работ.

До отказа от исполнения договора,  подрядчик несет ответственность за несохранность имущества.  



Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда.
ст.714 ГК РФ 

Несет ли подрядчик ответственность за сохранность объекта на время приостановки работ на объекте. 

Ответственность за имущество  будет нести подрядчик, если им не были предприняты меры по его сохранности.

Применительно к изложенной Вами ситуации ответственность за непринятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения, связанной с наличием дефектов на части дороги  будет нести подрядчик, поскольку договор подряд не исполнен и подрядчик от его исполнения не отказался по приостановлению. По крайней мере в вопросе отсутствует информация об отказе подрядчика от исполнения договора. 

Для полного  ответа на вопрос о законности составления протокола необходимо с ознакомиться с ним и материалами по которым он был составлен. 

1
0
1
0

В продолжении консультации,   основанием для составления протокола послужило отсутствие,  обозначения техническими средствами организации  дорожного движения и создающего угрозу его безопасности,  повреждения ремонтируемого дорожного полотна (выбоины). 

Считаю, что протокол был составлен на законных основаниях,  поскольку на момент составления акта, выявленных недостатков, договор подряда не был исполнен и подрядчик не отказался от его исполнения. 

Приостановление исполнение договора подряда не освобождает подрядчика от ответственности за сохранность дорожного полотна, поэтому подрядчик  отвечая за его  сохранность обязан  был    обнаружить  дефект дорожного полотна и   обозначить его соответствующими техническими средствами организации дорожного движения. 

1
0
1
0
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
9.5 рейтинг
Эксперт
Основание- часть участка а/д переда по акту приема — передачи.

Юлия

Здравствуйте. Подключусь к обсуждению.

Во-первых, возникает вопрос, что из себя представляет акт приема-передачи участка автодороги. В договоре предусмотрена какая-то этапность? Во-вторых, где именно обнаружены дефекты — на сданном участке или нет? Что они из себя представляют? Могли ли они быть устранены в процессе окончательной сдачи-приемки работ? Насколько я понимаю, помимо этапной сдачи договором должен быть предусмотрен и акт о полноценной сдаче-приемки законченного строительством линейного объекта. Имеется ли акт передачи а/д подрядчику для осуществления работ?

Вы предупреждали заказчика в порядке ст. 716-719 ГК РФ?

1
0
1
0
необходимо исключить из объема работ участок под ж/д путепроводом, где образовался дефект дороги из-за которого выписан протокол

Юлия

То есть комиссия установила наличие дефекта. А какова его причина? Работы подрядчика? Что указано в акте? 

1
0
1
0

ПО Вашему договору я не вижу, что работы принимаются по каждому участку отдельно. Да, этапы работ есть, но это не означает, что линейный объект (его часть) уже в принципе сдана эксплатирующей организации. Сдача производится по окончанию всех работ по договору, ввиду чего полагаю привлечение к административной ответственности по еще не переданному эксплуатанту объекту необоснованным. Важно также и то, что далеко не факт, что работа могла бы быть принята заказчиком и объект сразу был передан эксплуатанту. Возможно выявление каких-то недостатков на стадии приемки. Это все равно, что штрафовать строителя за то, что на объекте нет крыши, поскольку она еще не уложена. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
В процессе выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия во время подготовки к укладке асфальта были увеличены объёмы по материалам которые отличались от сметы
Уважаемый адвокат! Скажите, ситуация такова : заключен договор подряда с твердой сметной стоимости и утверждена локальная смета. В процессе выполнения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия во время подготовки к укладке асфальта были увеличены объёмы по материалам которые отличались от сметы. Вопрос: можем ли мы подрядчики изменить смету и объемы работ. Спасибо. Валерий Валериевич.
, вопрос №3114278, Валерий Авластимов, г. Красноярск
Земельное право
если Заказчик не произведет оплату Работ согласно п.3.2 Договора в течение 5 календарных дней с даты подписания Договора
прошу оценить договор и указать на подводные камни(вопрос в смене назначения статуса земли под гаражом) 1.Предмет Договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется подготовить схему расположения границ земельного участка под гаражом с кадастровым номером (ГСК «Форум» гараж с подвалом № _____) 1.2. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется подготовить межевой план по формированию земельного участка под гаражом с кадастровым номером (ГСК «Форум» гараж с подвалом № _____) 2.Права н обязанности сторон 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1. Приступить к выполнению договора с момента согласования сторонами всех условий договора, его подписания договора. 2.1.2. Выполнить в течение 6 месяцев работы: - подготовка и подача в Росреестр заявления о смене назначения объекта (с нежилого помещения на нежилое здание); - подготовка схемы расположения земельного участка под зданием и подача ее в органы местного самоуправления. - подготовка межевого плана в формате XML; - Подача межевого плана в Росреестр (гос. пошлину за регистрацию права заказчик оплачивает дополнительно); 2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1. Передать Подрядчику перечень исходной документации на гараж 2.2.2. Передать Подрядчику Нотариальную доверенность, на право обращаться в Росреестр за сменой назначения объекта, постановки на государственный кадастровый учет здания и земельного участка под ним, а так же с заявлением о государственной регистрации права. На право обращаться во все органы власти с заявлениями и запросами с целью оформления земельного участка под гаражом. 2.2.3. Оплатить Подрядчику стоимость работ в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора. 2.2. Заказчик вправе приостановить действие настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика в срок не позднее 5 дней до момента предполагаемого расторжения, или расторгнуть его по соглашению с Подрядчиком. При этом Заказчик обязан оплатить стоимость фактически выполненных работ, а Подрядчик обязан передать в собственность Заказчика результаты выполненных работ. З. Цена Договора и порядок расчетов 3.1. Цена настоящего Договора согласована Сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору) и составляет 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей. Налогом на добавленную стоимость не облагается на основании гл.26.2. Налогового кодекса Российской Федерации. Цена Договора включает стоимость всех Работ, затрат, расходов по обязательствам и обязанностям Подрядчика, предусмотренных настоящим Договором. Цена Договора является твердой и изменению не подлежит. Для всех изменений договора составляется дополнительное соглашение. 3.2. Заказчик обязуется в день передачи Подрядчику Нотариальной доверенности оплатить 10000.00 (десять тысяч) рублей. 3.3. Заказчик обязуется в течении 5 дней с даты получения распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка оплатить подрядчику 5000.00(пять тысяч) рублей. 3.4. Заказчик обязуется оплатить окончательный платеж в размере 5000.00(пять тысяч) рублей в день передачи Подрядчиком документов на земельный участок под гаражом Срок действия Договора и сроки выполнения работ 4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его и приложения №1 договаривающимися Сторонами, а также после предоставления заказчиком материалов указанных в п.2.2. и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 4.2. Стороны согласовали следующие сроки выполнения работ: 6 месяца со дня предоставления Заказчиком необходимой исходной документации на гараж; 5.Порядок сдачи и приемки работ 5.1. В течение 2 (двух) календарных дней с даты передачи заказчику документов на земельный участок под гаражом, Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах, подписанных со стороны Подрядчика 5.2. Заказчик обязуется принять работу в течение 1 (одного) дня со дня получения акта сдачи- приемки работ, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ. 5.3. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. 5.4. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга о её приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716 и 717 ГК РФ. 6. Ответственность Сторон 6.1. По требованию Заказчика, в случаях и в порядке, определенными настоящим Договором и действующим законодательством РФ, Подрядчик обязан за свой счет и собственными силами устранять недостатки, замечания Заказчика, допущенные Подрядчиком во время исполнения обязательств по настоящему Договору. 6.2.В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает ("Форс- мажор"), Стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации. 6.3. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы, если до этого Стороны не придут к взаимному соглашению. 7. Расторжение Договора 7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 7.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор путем одностороннего отказа от его исполнения в случае существенного нарушения Договора Подрядчиком, в том числе (включая, но не ограничиваясь) письменно известив об этом Подрядчика: нарушения сроков (начала, окончания, промежуточных) выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором; истечения, приостановки или лишения Подрядчика свидетельства о допуске к работам или иных, разрешительных документов, предоставляющих право на выполнение Работ; Субподрядчик нарушил иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 7.3. Подрядчик вправе потребовать расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях: - если Заказчик не произведет оплату Работ согласно п.3.2 Договора в течение 5 календарных дней с даты подписания Договора. - если Заказчик не предоставит исходных данных, необходимых для исполнения настоящего Договора, в течение 5 календарных дней с даты подписания Договора; - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 7.4. При расторжении Договора по любому основанию, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически произведенный объем Работ, выполненный до принятия решения о расторжении Договора, который определяется совместно Сторонами в соглашении о расторжении Договора, а Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Договора перечислит Заказчику все полученные, но не подкрепленные выполненными Работами платежи. 7.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой Стороне за 10 (десять) календарных дней до момента расторжения, с указанием причин расторжения Договора, предполагаемой даты расторжения, предполагаемого распределения затрат Сторон, порядка урегулирования взаимных претензий и проведения взаиморасчетов по Договору. 7.6. Уведомление должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении, с курьером, службой экспресс-доставки, телеграммой по адресу противоположной Стороны, указанному в настоящем Договоре, либо передано полномочному представителю противоположной Стороны под роспись. 8. Прочие условия 8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и подписания всех приложений Сторонами и действует до выполнения обязательств по Договору каждой из Сторон в полном объеме. 8.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей им известной в ходе выполнения Работ по настоящему Договору, не разглашать информацию какой-либо третьей Стороне, иначе как по письменному согласию другой Стороны, кроме случаев запроса информации уполномоченными организациями. 8.3. Вся официальная переписка между Сторонами осуществляется путем вручения соответствующих писем уполномоченным представителям Сторон или посредством почтовой связи (заказными письмами с уведомлениями о вручении). 8.4. Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон. 8.5. В случае если какие-либо положения настоящего Договора будут признаны судом или иными компетентными органами не действительными или не имеющими силу, это не затронет других положений Договора. 8.6. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему утрачивают силу. 8.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть исполнены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 8.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
, вопрос №3140079, Клиент, г. Раменское
Трудовое право
Из-за неисправного оборудования во время транспортировке груза он был повреждён
Я работаю на оптовом складе, но официально не устроен и никаких документов о материальной ответственности не подписывал. Из-за неисправного оборудования во время транспортировке груза он был повреждён. Несу ли я ответственность?
, вопрос №3215595, Виктор, г. Москва
Защита прав потребителей
Несу ли я ответственность за выключенный холодильник?
Здравствуйте. Сложилась неприятная ситуация. В магазине ребенок нажал кнопку и выключил морозильную камеру. При следующем посещении магазина ко мне подошла директор и потребовала возместить ущерб ( или купить товар) испортившийся в морозилке, угрожаяя заявлением в милицию и уголовной ответственностью. Правомерны ли действия директора? Несу ли я ответственность за выключенный холодильник?
, вопрос №3269100, Катерина, г. Краснодар
Гражданское право
Вопрос несет ли гск ответственность за имущество перед собственником или владельцем гск?
собственник гаражного бокса обратился в правление гск с заявлением о причененному ему убытке. вопрос несет ли гск ответственность за имущество перед собственником или владельцем гск?
, вопрос №3317589, Альфия Зиннуровна, г. Нижневартовск
Дата обновления страницы 25.05.2021