Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Судебное разбирательство из-за якобы нарушения сроков
Здравствуйте. Между мной как ООО и Заказчиком как физ.лицом был заключен договор подряда на выполнение проектных работ (проектирование инженерных сетей в коттедже 450 кв.м). В разделе сроки исполнения договора, было указано, что с сроки определяются с момента согласования сторонами Технического задания и не учитывают периоды согласования сторонами промежуточных результатов работ. Одним из условий договора указана обязанность заказчика предоставить техническое задание, если иное не оговорено дополнительным соглашением к договору. Заказчиком был оплачен аванс, предоставлены планы дома (предоставление исходных данных так в соответствии с договором) обязанность заказчика, тех.задание предоставлено не было. Не смотря на отсутствие тех.задания работа по договору была начата, с заказчиком велась переписка (договором предусмотрен обмен документами в т.ч. по электронной почте) с личного адреса инженера, непосредственно работавшего над проектом, с предоставлением заказчику для согласования промежуточных проектных решений. После отправки последней версии документации (прим. 95% готовность), он на некоторое время пропал со связи, а затем прислал исковое заявление на возврат аванса, ссылаясь на закон о защите прав потребителей и нарушение договорных сроков. Объяснение ему того, что ни о каком нарушении не может идти речь, поскольку: 1. тех.задание предоставлено не было, 2. периоды согласований исключаются из договорного срока его не убедили, и на 07.11.2013 назначено судебное разбирательство. Подскажите, пожалуйста, какие у нас шансы в этом процессе.
- Договор на проектирование.doc
- Приложение №1 к договору проектиров~.doc
- Заявление.pdf
- Ответ на заявление от 05.04.13.jpg
- Заявление.pdf
- Ответ на заявление от 05.04.13.jpg
Выкладываю текст договора
Вы можете выложить исковое заявление и договор?
Но пока мне кажется что шансов у истца очень мало т.к расторжение договора происходит по его инициативе, а в силу ст.782 ГК РФ
Поэтому я уверен что аванс не взыщут.Заказчик
вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при
условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов
Претензию от заказчика о нарушении сроков выполнения работ и установлении им новых сроков вы не получали? По Закону «О защите прав потребителей» заказчик должен перед иском направить вам претензию для удовлетворения его требований в добровольном порядке. Если претензии не было, то нарушен претензионный порядок, что является основанием для оставления иска без рассмотрения.
У вас есть переписка с заказчиком? Вы уведомляли его письменно о том, что он, отказываясь согласовать Техническое задание, нарушает условия договора и препятствует вам в выполнении его условий?
Согласно п. 1.3 Договора
«Срок действия основного Договора, при этом,
считается с момента утверждения Сторонами разработанного Подрядчиком
Технического задания.»
Вы в договоре прямо указываете, что Техническое задание разрабатывается Подрядчиком. Вы направляли ТЗ Заказчику? Если не направляли — то именно вы не выполнили условия договора.
Здравствуйте Ярослав!
Исходя из описания вашего вопроса, с закзчиком сроки окончания работ не согласовывались, т.к. они должны были согласовываться после получения технического задания. Поэтому иск насчет нарушения сроков необоснован. Как можно нарушить срок если он не установлен. Считаю, что шансы у Вас в судебном процессе высокие.
Истец не выполнил требования п.7.1 о досудебном порядке разрешения споров -т.е. претензии не было.
глава 5 договора не применяется т.к. это соглашение с потребителем, однако в любом случае я считаю что шансов у Истца нет.
до судебная переписка была, и на нее был официальный ответ с мотивированным отказом