Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Можно ли отменить закупку из-за несоответствия описания объекта ТЗ?
Здравствуйте!
Выиграли котировку у воинской части. В ТЗ указаны работы по замене электрического щита на 36 модулей, а также замена ряда автоматов. На деле оказывается, что у Заказчика подлежит замене не щит на 36 модулей (типа бытового щита), а вводное распределительное устройство (щит около 100 кг весом). Указанные в ТЗ материалы не подходят (конкретно - щит на 36 модулей) и их недостаточно для функционирующего устройства. Кроме того, работы по замене ВРУ отличаются от работ по замене щита, и будут не только дороже и длительнее, но и потребуют не одного сотрудника, а двоих (а там еще допуск сотрудников на объект через проверку ФСБ осуществляется, у нас проверен и допущен 1 человек). В связи с этим выполнять работы за предложенную в котировке цену не целесообразно.
Контракт увеличения цены не подразумевает.
Вопрос - как правильно поступить в данной ситуации? Можно ли отменить закупку из-за несоответствия объекта закупки, указанного в документации, фактическому?
Добрый день. Если контракт подписан, то во-первых приостанавливаете работы и пишите заказчику уведомление о невозможности производства работ. По ГК РФ:
Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика
1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
...иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
Во-вторых предлагаете расторгнуть контракт, а если отказывают — обращаетесь в арбитражный суд и требуете расторжения договора контракта и возмещения убытков.
3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
Здравствуйте Мария!
Да, закупку можно отменить.
Готов оказать вам услугу по написанию жалобы. Работаю по этой тематике давно. Подробнее можно пообщаться и договориться об этом в чате.