Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Важно - мы как поставщик дважды писали что готовы к отгрузке, но на это получили 1 - отказ от поставки, 2 - уведомление о расторжении
Необходимо оценить перспективы подачи в арбитражный суд. Заказчик (223 ФЗ) в одностороннем порядке отказался от поставки и расторг договор. Поставка по параллельному импорту, оборудование двойного назначения. Была задержка по срокам. Письма в сторону Заказчика о продлении сроков, готовности снизить цену и оплатить штрафы - были Заказчиком проигнорированы. Хотим подать на возмещение понесенных расходов + упущенная выгода. Важно - мы как поставщик дважды писали что готовы к отгрузке, но на это получили 1 - отказ от поставки, 2 - уведомление о расторжении.
Здравствуйте.
У Вас в договоре указано, что Заказчик вправе:
3.3.3. Отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена.
Исходя из положений ст. 421 ГК РФ в соответствии с которыми стороны могут строить свои отношения на условиях, с которыми обе стороны согласны, Вы выразили согласие на то, что в случае просрочки поставки Заказчик может отказаться от поставки, то есть дали ему право решать — взыскивать штрафные санкции или отказаться от поставки.
Боюсь, что в таком случае добиться чего-то в свою пользу в арбитражном суде Вам будет крайне затруднительно.
Хотим подать на возмещение понесенных расходов + упущенная выгода. Важно — мы как поставщик дважды писали что готовы к отгрузке, но на это получили 1 — отказ от поставки, 2 — уведомление о расторжении.
Владимир, добрый день.
В данном случае расторжение договора было осуществлено правомерно в соответствии с п. 2 ст. 450 и ст. 523 ГК РФ, ст.3.3.3. Договора поставки.В соответствии со ст. 523 ГК РФ.
1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон (абзац четвертый пункта 2 статьи 450).
2. Нарушение договора поставки поставщиком предполагается существенным в случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;
неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
Что касается подачи вами иска, то заказчик может предъявить встречное исковое требование по возмещению убытков и упущенной выгоды вызванной нарушением договорных обязательств с вашей стороны в соответсвтии со ст. 15 ГК РФ
Здравствуйте, Владимир!
Не совсем ясно, Заказчик отказался от части от части товара, а что с остальным товаром? Он поставлен?
Довольно странное письмо, поскольку любое изменение условий договора, в части изменения товара к поставке, должно согласовывать доп соглашением. Законодательством не предусмотрен отказ от поставки части товара.
Основания для расторжения в одностороннем порядке по вашему договору:
10.5. Причиной одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора является существенн
ое нарушение условий Договора другой Стороной. Заказчик вправе расторгнуть Договор без возмещен
ия Поставщику каких-либо убытков, в случаях:
10.5.5. Задержки Поставщиком поставки Товара более чем на 10 (десять) календарных дней по
причине или обстоятельствам, независящим от Заказчика, за исключением причин и обстоятельств
независящим от Поставщика.
Но в вашем случае отказ от части товара. Не совсем понятен этот момент. Проясните, пожалуйста. Заказчик отказался от всего договора?
В претензии Вам нужно было указать, что вы взыскиваете убытки за непринятие товара Заказчиком.
Нельзя просто так взять и отказаться от товара, если это не предусмотрено договором. Это нарушение ст.309, 310 ГК РФ.
После Ваших уточнений возможно будет более подробно ответить на Ваш вопрос. Смогу подробно ответить после 18-19 МСК.
С уважением, юрист Ирина Фролова!
Заказчик не вправе произвольно менять количество, наименование товара, как указала выше это нарушение условий договора и ст.309, 310 ГК РФ. Заказчик все изменения должен оформить доп соглашением.
Также 223-фз не допускает произвольного изменения условий договора по инициативе заказчика.
Согласно ст.4 223-фз 5. При осуществлении закупки в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, размещаются извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в такие извещение и документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые при осуществлении закупки, итоговый протокол, иная дополнительная информация, предусмотренная в соответствии с частью 6 настоящей статьи (далее — информация о закупке). В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, предусмотренная настоящей частью, может быть размещена заказчиком в единой информационной системе в случае, если это предусмотрено положением о закупке.
Согласно Письму Минэкономразвития России от 25.07.2016 N ОГ-Д28-8965 заказчик вправе вносить изменения в заключенный договор только в случаях, установленных частью 5 статьи 4 Закона N 223-ФЗ, следовательно, заказчик не вправе изменять предмет заключенного договора.
Заказчик в письме от 07.10.2024 ссылается на Определение Верховного Суда РФ от 20.08.2018 N 307-ЭС18-11373 по делу N А56-89542/2016, где в подтверждение обстоятельств непреодолимой силы представляется акт Торгово-промышленной палаты. В принципе это соответствует практике, достаточно разумное требование. Если есть возможность получить заключение ТПП на период исполнения договора, то имеет смысл его получить.
ТПП выдает документы на основании «Положение о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)» (приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015 N 173-14).
П.9.2 договора также говорит о том, что должен быть приложен документ о форс-мажоре.
Довольно двоякая ситуацию, с одной стороны, Заказчик незаконно поступил не осуществив приемку товара, отказавшись от товара и расторгнул договор, с другой стороны, вами также не исполнено обязательство по доказыванию обстоятельств форс-мажора. Тут все зависит от усмотрения суда. Надо акцентировать внимание, что Заказчик не мог отказаться от товара. Можно попробовать обратиться в суд и взыскать убытки, но довольно проблематично будет и шансы 50/50.
С уважением, юрист Ирина Фролова!
То есть это все — на усмотрение Заказчика. Он как я понял, с этими предложениями не согласился (промолчав — молчание не означает согласия), а договор предоставляет ему право отказаться от исполнения при просрочке, основываясь на п.3.3.3.