Пени

С Компанией подрядчик был заключен договор на ремонт оборудования, по 223 ФЗ. Оборудование для ремонта было получено позднее даты начала работ, в большей части – за 2 дня до окончания срока их выполнения, что свидетельствует о наличии объективных причин невозможности выполнения работ в указанный в договоре срок. В календарном плане указан срок с 01.10.22 по 30.10.22 и 30.11.22г. Однако договор был заключен только 05.10.22г. что уже позже даты календарного плана выполнения работ от 01.10.22г., продукция забрана 06.10.22 транспортной компанией от Заказчика и доставлена до места Подрядчика в конце октября 2022г. После проведения разборочных работ полученного оборудования выявлены различные скрытые повреждения требуется дополнительные виды работ, без которых оборудование не может работать, не предусмотренные в рамках заключенного договора. В адрес ответчика было направлено письмо уведомление о необходимости заключения дополнительного соглашения о согласовании суммы не учтенных работ и сроков выполнения. Заказчик не проявил заинтересованности в ремонте своего оборудования, писал только угрозы, разговаривал с давлением. На все наши письма, направлял нам претензии, угрозы. В соответствии со статьями 718, 719 ГК РФ неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда (просрочка кредитора) влечет возникновение права подрядчика не приступать к работе, а начатую работу приостановить в том числе при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 ГК РФ). Согласно положениям статей 405, 406 ГК РФ должник не считается просрочившим при наличии просрочки кредитора, а напротив, вправе требовать возмещения убытков, вызванных просрочкой кредитора. При неисполнении заказчиком обязанности содействия подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы. В последствии заказчику было направлено Уведомление о приостановлении выполнения работ в соответствии ст. 718, 719 ГК РФ. Просили заказчикам в срок в течение 10 дней сообщить о своих намерениях по данному договору. Заказчик не чего не сделал, только угрозы писал, насчитывал пени штрафы, когда работы был приостановлены. Спустя 10 дней. Заказчику было направлено уведомление об отказе от исполнения договора в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 450.1 ГК РФ.(односторонний отказ был предусмотрен договором что каждая сторона может отказаться до 30 дней до его окончания, срок до окончания был 2,5 месяца). Была выставлена сумма для оплаты за произведенные услуги оказанные до момента приостановления работ. Просили оплатить оказанные услуги, и забрать свое оборудование. Заказчик не чего не оплатил, оборудование свое не вывез. С 2023г. ему было направлено уведомление о начале платного хранения. Все документы регулярно направлялись, в ИФНС были проведены. Спустя еще два месяца была направлена досудебная претензия, а позже был подан иск в суд. В суде мы предъявили требования, на сумму по факту оказанных работ на момент приостановления работ, а также затраты по охране и хранения оборудования, после расторжения договора и направления уведомления о хранении, на основании прайс-листа компании подрядчика. Заказчик в суде стал орать что ему бесплатно должны вернуть оборудование, и платить он не чего не обязан. Так как по условию договора платить он должен только за полностью готовое рабочие изделие. Хранение оплачивать отказывается, и кричит что это нас нужно обязать платить и пени, и штрафы. Адрес, который был указан в договоре по ремонту оборудования, с 2023г. не существует по решению Администрации города производственная база была снесена, для строительства комплекса жилых домов, о чем заказчик был извещен, мы настоятельно просили решить вопрос до конца года 2022 до сноса объекта. Заказчик нас прямо, отправил куда подальше, и сказал, что это наши проблемы, мы как миленькие ему все вернее, бесплатно и за наш счет. Судебный процесс Заказчик затягивает, 3 раза нас направляли к медиаторам, мы со своей стороны направляли очень выгодное для заказчика предложение, однако он отказался. На последнем заседании им были предоставлены инвентарные карточки основных средств, и орали что им мы заплатим 5 мил. Руб. за оборудование. Однако изучив данные документы, выяснилось, что оборудование не имеет балансовой стоимости совсем =0. Часть оборудования 1984 года выпуска и ликвидировано еще давно за 3400 руб. Другая часть оборудования, тоже отражено что за все годы не текущий не кап. ремонт не проводился. Относится к группе по списанию Амортизации №2 что составляет полное списание 2-3 лет. Все оборудование более 10 лет. Судья подводит нас к тому чтобы мы убрали услуги охрану и хранения оборудования, и уточнились. А мы не понимаем почему мы должны что-то дарить. У них оборудование было сломанное старое, не имеющие материальное ценности. Мы вложили в него деньги, услуги, материалы, которые нам не оплатили, и не платят уже год. После последнего заседания возникли мысли. А можем мы удержать данное оборудование в счет понесенных затрат, услуг, материалов. Невозвращения материалов не могут являться основаниям для отказа в оплате работ, и понесенных затрат, услуг, поскольку в силу статьи 712 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при неисполнении заказчиком обязанности уплатить установленную цену либо иную сумму, причитающуюся подрядчику в связи с выполнением договора подряда, подрядчик имеет право на удержание, в соответствии со статьями 359 и 360 настоящего Кодекса, результата работ, а также принадлежащих заказчику оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества заказчика до уплаты заказчиком соответствующих сумм. В соответствии судебной практике. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2021 N 15АП-1589/2021 по делу N А32-9295/2020. Нужен профессиональный взгляд других юристов, может кто-то в подобной ситуации был, имеется практика. Как нам лучше действовать в данной ситуации. Продолжать дальше требовать возмещение всех затрат, или лучше удержать это оборудование, разобрать его на комплектующие и продать частично затраты покроим свои. Просим откликнуться, с советом, как лучше поступить.

Добрый день.Вопрос по агентскому договору.Мы продаем квартиру.Срок договора истек 20.05.2023, договор никто не продлевал, не переподписывал.Риелторы нашли клиентов на квартиру после истечения срока договлра, в августе. В договоре прописана следующая фраза: Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 20.05.2023г.Истечение срока договора не освобождает стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору. Вопрос : Можем ли мы заключить договор напрямую с покупателем без риелторов ссылаясь на истечение срока договора?Могут ли они в судебном порядке взыскать с нас какие либо штрафы/пени/неустойки за то что мы заключили договор с покупателем напрямую и не заплатили им 3% от сделки?

Здравствуйте! Мы общеобразовательная школа. Неправильно уволили работника, его суд восстановил и обязал выплатить зарплату, пени, госпошлину и моральный вред. На следующий день после вынесения решения выплатили все что присудили за исключением госпошлины и морального вреда. Через 2 месяца Казначейство присылает копию исполнительного листа на всю сумму, то есть вместе с зарплатой, которую мы уже выплатили. Мы отвечаем в казначейство с приложением платежек, что выплатили почти всё и осталось только госпошлину. Казначейство сообщает что в заявлении заявитель не указал что выплаты были, другой процедуры закон не предусматривает, а потому необходимо выплатить опять все суммы по решению. Подскажите пожалуйста что нам делать?

Управляющая комапания подала иск в суд о взыскании задолженности плюс пени. В иске происана цена иска 400 тысяч рублей, а в прошении лишь 150 тысяч рублей. А разве прошение не должно совпадать с ценой иска или как? Уточнение: в иске вот прм ни слова куда делись 250 тысяч рублей.

Как сделать перерасчёт долга по алиментам? Алименты выплачиваться должны были как треть от дохода. Но их не поступало. Как сделать перерасчёт от средней зп, долг и пени? Через суд или каким образом правильно оформить?

Здравствуйте. Хотела вывести некоторую сумму со своего счета на бирже. Позвонил человек сказал что из службы безопасности и ему надо убедиться что это я вывожу а не мошенники. Спросил фио, телефон и код активизации, который я забыла. Счет арестовали требуют положить в ячейку 25% от всей суммы, но только чтобы это сделала лично я со своих других карт а не третье лицо. Подруга дала эту сумму но переслала на кошелек а не мне на просто карту. Сказали и эти деньги не могу вывести так как от третьего лица. Пугают что за неоплату будет идти 5 %пени ежедневно и класть в ячейку надо будет уже сверху с пени. Вопрос такой у меня в активах вообще не отражается та общая сумма, только которая 25% в ячейке. Если даже счет арестован почему не вижу наличие денег, правомерно ли меня спрашивают личный код и что мне делать как вывести деньги? Спасибо. Или меня обманули на всем

В 2015 году мной был невовремя оплачен транспортный налог - позднее установленного срока в 1 октября 2015 года. В сентябре 2023 года я впервые получил требование об уплате соответствующей пени. Вопрос: являются ли действия налоговой инспекции правомерными (спустя 7 лет)? Каков должен быть порядок действий?

В московской области имеется частный дом площадью 235 м2. Ежемесячно производится начисление за вывоз тбо. За период с 2018 года до ноября 2022 года производилось начисление из расчета площади дома в 50 м2, а должно было из расчета 235 м2. Данную ошибку совершил сам региональный оператор, т.е. документы по площади дома были предоставлены верно с самого начала предоставления услуги. В ноябре 2022 года пришел счет с перерасчетом, начиная с января 2018 года и сумма за весь период составила сразу больше 20000 рублей. И соответственно теперь насчитваются огромные пени на эту сумму. Вопрос: 1. законен ли данный перерасчет, если сам поставщик услуг совершил ошибку и вправе ли он требовать оплату единоразовым платежом? 2. Действует ли в данном случае срок исковой давности. По закону обязана ли я произвести оплату за период с января 2018 по ноябрь 2019? 3. Имеет ли право поставщик услуг мою текущую оплату за основное начисление отправлять на погашение пеней? 4. Как в данной ситуации можно решить вопрос с оплатой с наименьшими потерями?

Здравствуйте! Ситуация очень сложная. Вопрос по самозанятости и несению последствий за сокрытие доходов и неуплату налогов за несколько лет. Доход был небольшой, суммарно около 2 млн рублей за несколько лет. Самозанятость не была оформлена. Декларации о доходах в налоговую не подавались и налоги не уплачивались. На учет по СЗ зарегистрировалась только недавно. Какие последствия ждут (уголовная ответственность, административная, финансовая)? Как теперь подать отчетность, чтобы выплатить все неустойки, налоги и штрафы за прошлые годы и невошедшие месяцы в этом году ( доходы до даты постановки на СЗ). Подавать 3-НДФЛ за предыдущие годы? как оформить принятые платежи от физ лиц в таком случае? Платежей много, на небольшие суммы и по разным банковским картам. Какие будут штрафы и пени?

Добрый день. Ситуация следующая , приобрёл в марте месяце права на аренду участка у физ лица. Под конец года пришла квитанция об оплате аренды за участок, но вместе с ней и квитанция об оплате пени , пени за просрочку оплаты аренды за период владения правом на аренду прошлого лица . Про не оплаченные пени информации до сделки по приобретению прав на аренду не было. Переуступка прав осуществляется после оплаты арендной платы прошлым владельцем, она была оплачена, но пени почему то перешли мне . Как быть в этой ситуации ? Конечно же предыдущего арендатора уже не заставишь заплатить , а сумма не маленькая…

Здравствуйте! Составляю исковое заявление в суд для возврата денежных средств, пеней, штрафа и морального ущерба. Ситуация такая: был предоплачен отдых в пансионе. Заранее, за 3 месяца вынуждены были отказаться. По правилам пансионата - возврат через 180 дней. По прошествию 180 дней ничего не вернули. Далее еще в течение 6 месяцев возвращали частями. На сегодня остался долг, с которым хотим обратится в суд. Потребовать пени , штраф и компенсацию. Подскажите, пожалуйста, какой % пени в данной ситуации и на какие правовые документы и статьи нужно ссылаться в иске.

Добрый вечер. Управляющая компания Сити-Сервис. Выдвигает требования, погасить долг 2017, 2018, 2019 годов за коммунальные услуги, которые были оплачены добровольно или взысканы с банковской карты, в распечатке жкх этих платежей нет, также ими были начислены пени, которых не было в квитанциях 2017 и других годов, хотя прошло уже более 3 лет и срок давности прошел. Как разрешить подобную ситуацию