Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

...

Земельное право

Какое решение должен вынести суд?

ООО «Жилсервис» обратилось в суд с иском к ОАО «СУ-14» с требованием о взыскании договорной неустойки за просрочку окончания выполнения работ по строительству делового центра. ОАО «СУ-14» в ходе судебного разбирательства заявило, что в просрочке виновата субподрядная организация – ООО «Промышленное строительство». Привлеченное в качестве третьего лица ООО пояснило, что не могло своевременно выполнять работы ввиду того, что генеральный подрядчик своевременно не предоставил ему земельный участок, необходимый для размещения строительной техники и материалов.

Вопросы: Кто в данном случае должен нести ответственность за просрочку выполнения работ? Какое решение должен вынести суд?

Показать полностью

09 декабря 2020, 14:48, Максим Леонидов, с. Новошилово

ЖилСервис земельный участок ооо

Екатерина Ивлиева

Юрист, г. Москва

Добрый день!

Генеральный подрядчик несет отвественность согласно ч. 3 ст. 706 ГК РФ

Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 40 ГК РФ

Должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора

Уччитывая изложенное, суд должен вынсти решение об удовлктворении исковых требований.

10 декабря 2020, 02:51

Похожие вопросы

Гражданское право

Не могу понять, куда идти с несогласием вынесенного решения судом, решение выставил старроруский районный

Не могу понять, куда идти с несогласием вынесенного решения судом, решение выставил старроруский районный суд, (во всем процессе виднелась зинтересованность судьи выдать решение не в мою пользу) хочу пойти с апеляцией в вышестоящий суд

16 мая, 11:35, вопрос №4120336, Никита, г. Санкт-Петербург

1 ответ

Все

1Аларский РПС обратился в арбитражный суд с иском к ответчику

1.Аларский РПС обратился в арбитражный суд с иском к ответчику Тайшетской универсальной базе о взыскании 40 тыс. руб., составляющих пени за просрочку оплаты товаров. Требования истпа быши удовлетворены частично в сумме 10 тыс. руб., а расходы по госпошлине отнесены на обе стороны поровну В каком размере должна быть уплачена госпошлина истцом? Правильно ли распределены расходы между сторонами? На кого были бы отнесены расхолы по госпошлине, если бы иск был уловлетворен в полном размере

16 мая, 11:20, вопрос №4120204, Милана, г. Иркутск

2 ответа

Исполнительное производство

Можно ли взыскать неустойку за неисполнение решения суда?

Добрый день. Обратились в суд по претензии на оконные блоки в новостройке по гарантии. В добровольном порядке застройщик отказался от исправления ситуации по гарантии. Суд вынес решение в нашу пользу и присудил застройщику выплатить денежные средства на замену окон. решение суда от 31.01.24, до сегодняшнего дня 16.05.24, застройщик не перечисляет денежные средства. Дело передали судебному приставу. Как повлиять на застройщика и ускорить выплату средств? Можно ли взыскать неустойку за неисполнение решения суда?

16 мая, 11:13, вопрос №4120302, Елена Александрова, г. Москва

3 ответа

Гражданское право

Можно ли обжаловать решение ВС РФ?

ВС РФ вынес определение по ст.12.8 КоАП - оставить без изменений решение предыдущих судов. Можно ли обжаловать решение ВС РФ? В общих чертах поясняю - по моему делу в протоколах отсутствуют показания свидетелей и фото и видео фиксации факта нарушения. Считаю, что суды поверхностно отнеслись к рассмотрению.

16 мая, 02:37, вопрос №4119748, Грачев Валерий Сергеевич, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

На последнем заседании суда вынесено решение в удовлетворении иска отказать, я ответчик по этому делу и хочу

на последнем заседании суда вынесено решение в удовлетворении иска отказать,я ответчик по этому делу и хочу получить решение суда о том что в удовлетворении иска отказано,прокурор прямо на заседании сказал мне что решение будет готово через 37 дней,в итоге прошло 48 дней решения нет,что делать в этой ситуации?

15 мая, 20:20, вопрос №4119540, Елена, г. Москва

1 ответ